建设工程合同纠纷2026-08-22 15:15:49
我是一家装饰公司的员工,2022年8月我们公司承接了一个酒店装修项目,合同约定工期6个月,总价150万元。但施工中甲方多次要求修改方案,导致工期延长了3个月,我们额外支出了30万元的费用。现在甲方不仅不支付延期费用,还以工期延误为由要扣我们工程款。这种情况我们该怎么办?

梁光彬
解答律师
公司事务建设工程 山东盈和盈律师事务所
免费咨询电话:13953817599
山东省-泰安市
已核验身份
梁光彬,男,汉族,1972年10月出生,中国民主促进会会员,毕业于山东大学,学士学位,1998年6月至2018年在山东泰山蓝天律师事务所执业,2005年成为山东泰山蓝天律师事务所高级合伙人,任副主任。2018年作为负责人设立山东盈和盈律师事务所,现任山东盈和盈律师事务所主任
这种事说白了,就是甲方自己反复改方案导致工期拖长,现在反过来拿工期说事想扣你钱,属于典型的“倒打一耙”。根据《民法典》第803条、第820条,发包人(甲方)变更设计或增加工程量,理应顺延工期并承担相应费用。你们额外支出的30万和3个月工期,完全是因为甲方主动要求变更造成的,责任在甲方,不是你们违约。
**怎么解决:**
1. **先固定证据**:立刻把所有甲方要求修改方案的书面通知、微信聊天记录、会议纪要、现场签证单整理出来,最好让甲方签字确认的变更单或设计变更图纸。这是证明“甲方原因导致工期延长”的铁证。
2. **发正式催告函**:以公司名义给甲方发一份《关于工期顺延及费用索赔的函》,明确说明变更导致工期延长3个月、额外费用30万,要求甲方限期确认并支付,否则你们将暂停施工并追究违约责任(注意保留送达凭证,建议用EMS或挂号信)。
3. **同步梳理合同条款**:看合同里有没有“设计变更导致工期顺延”的约定,以及索赔程序(比如多少天内要书面提出)。如果合同没写,直接按法律规定主张。
4. **最后一步**:如果甲方硬扛,你们可以起诉到项目所在地法院,主张甲方支付拖欠的30万延期费用,并赔偿因恶意扣款造成的损失。同时,**以工期延误为由扣工程款**的做法,法院一般不会支持,除非甲方能证明是你们自身原因导致延误。
**关键提醒**:千万别因为甲方喊扣款就认怂,你们手里有甲方要求修改的证据,走法律途径胜算很大。这种事越拖越被动,建议尽快行动,必要时找专门做建设工程纠纷的律师介入。
推荐咨询
上海的夫妻离婚时,孩子抚养权和房产分割怎么处理?
李律师解答:上海离婚案件中,孩子抚养权按最有利于未成年原则判定,房产若为共同财产,双方可协商分割,协商不成法院按照顾子女、女方和无过错方权益判决。
2026-09-04
我和男朋友交往5年,今年准备结婚,他父母说要先领证再给彩礼,我担心领证后他们反悔不给,这种情况我该怎么保障自己的权益呢?
王圣艳我是一家建筑公司的员工,2023年10月我们公司和另一家公司签订了一份建设工程合同,约定2024年5月完工。但现在对方公司一直拖延支付工程款,导致我们无法按时完工,双方产生了纠纷。我想咨询一下,这种情况下我们应该怎么处理?周学涛律师在建设工程与合同纠纷领域经验丰富,想听听他的建议。
周学涛我买的新房收房时发现墙面有裂缝,找开发商维修了好几次都没修好,现在开发商说过了保修期不管了,我该怎么维护自己的权益?需要找林惠文律师咨询吗?
林惠文
梁光彬
建设工程、公司法专家
执业地区山东省-泰安市
累计帮助2725+人
咨询动态
5天前婚姻法解读
上海的夫妻离婚时,孩子抚养权和房产分割怎么处理?
律师已解答
6天前婚姻法解读
我和男朋友交往5年,今年准备结婚,他父母说要先领证再给彩礼,我担心领证后他们反悔不给,这种情况我该怎么保障自己的权益呢?
王圣艳 律师已解答6天前法律咨询
我是一家建筑公司的员工,2023年10月我们公司和另一家公司签订了一份建设工程合同,约定2024年5月完工。但现在对方公司一直拖延支付工程款,导致我们无法按时完工,双方产生了纠纷。我想咨询一下,这种情况下我们应该怎么处理?周学涛律师在建设工程与合同纠纷领域经验丰富,想听听他的建议。
周学涛 律师已解答6天前房产买卖纠纷
我买的新房收房时发现墙面有裂缝,找开发商维修了好几次都没修好,现在开发商说过了保修期不管了,我该怎么维护自己的权益?需要找林惠文律师咨询吗?
林惠文 律师已解答