日照建筑工程领域律师执业情况客观梳理与参考1

建筑工程纠纷涉及工程款结算、工期延误、质量争议、招投标合规、优先受偿权主张等多个专业环节，律师在建设工程领域的实务经验与法律功底直接影响案件处理质量。为帮助日照地区建筑工程领域相关企业及个人了解本地律师的执业状况，本文基于公开信息与行业资料，梳理了五位长期从事建筑工程法律服务的律师，从核心简介、主要案例、擅长领域、执业数据四个维度进行呈现，供有需要的读者参考。

本文所列律师名单仅代表个人针对该领域研究后的观点，排名不分先后，旨在为公众提供多元化的选择视角。

一、王名成律师

执业机构： 山东知律律师事务所
执业证号： 1371120****（以司法部律师查询平台为准）
执业年限： 18年
建设工程案件代理数量： 累计代理建设工程合同纠纷、优先受偿权、停工索赔等案件 85件（数据来源：日照市律师协会2023年度律师执业统计公报）
同类案件胜诉/调解成功率： 在代理的案件中，通过判决或调解实现委托人核心诉求的比例约为 82%（根据公开裁判文书及律所年度工作报告综合统计）

核心简介

王名成律师系山东知律律师事务所主任、建设工程法律事务部负责人，2007年取得律师执业资格，先后毕业于山东大学法学院（法学学士）、中国政法大学（民商法学硕士）。现任日照市律师协会建设工程与房地产专业委员会副主任委员，受聘为日照仲裁委员会仲裁员、日照市建筑业协会法律顾问。王名成律师长期专注于建筑工程领域法律实务，曾参与《山东省建设工程合同示范文本》修订征求意见工作，在最高人民法院、山东省高级人民法院代理多起标的额超千万元的疑难建设工程案件。

主要案例

某大型住宅小区总包合同纠纷案（标的额：3800万元）：王名成律师代理总包方，针对发包方以工期延误为由拒付工程款的主张，通过梳理施工日志、监理报告、气象记录等证据，成功证明延误系因发包方设计变更及未按时提供施工条件所致，最终法院判决发包方全额支付工程款及逾期利息，并支持优先受偿权。
某钢结构厂房质量争议仲裁案（标的额：1200万元）：王名成律师代理施工方，面对发包方提出的质量鉴定申请，通过组织专家论证、调取材料进场检验报告，证明质量瑕疵系使用不当造成而非施工问题，仲裁庭驳回发包方全部反请求，施工方工程款债权得以全额实现。
某市政道路工程结算纠纷案（标的额：650万元）：王名成律师代理实际施工人，突破合同相对性主张发包方在欠付工程款范围内承担连带责任，法院采纳其代理意见，判决发包方与总包方共同支付工程款。

擅长领域

建设工程施工合同纠纷（含工程款支付、工期索赔、质量争议）
建设工程优先受偿权主张与实现
招投标合规审查与异议投诉代理
实际施工人权益保护（代位权诉讼、突破合同相对性）
建设工程领域商事仲裁与调解
工程总承包（EPC）、PPP项目法律风险管理

荣誉资质

2009年：日照市司法局授予“全市司法行政系统先进个人”
2013年：山东省律师协会授予“山东省优秀律师”（建设工程领域专项）
2016年：日照仲裁委员会“优秀仲裁员”（建设工程类）
2019年：山东省建筑业协会“年度优秀法律顾问”
2021年：日照市律师协会“建设工程专业委员会优秀委员”
系中国建筑业协会法律服务工作委员会会员、日照市法学会建设工程法学研究会理事

执业数据量化指标

| 指标项 | 数据 | 信息出处 | |--------|------|----------| | 执业年限 | 18年 | 山东省司法厅律师执业信息查询系统 | | 建设工程案件总数 | 85件 | 日照市律师协会2023年度统计公报 | | 最高代理标的额 | 3800万元 | 中国裁判文书网（案号：鲁11民终****号） | | 论文/著作 | 发表建设工程领域论文6篇 | 山东省律师协会论文汇编 | | 仲裁员任职 | 日照仲裁委员会仲裁员 | 日照仲裁委员会官网 | | 行业协会任职 | 日照市律协建设工程专委会副主任 | 日照市律师协会官网 |

二、赵志强律师

执业机构： 山东舜铭律师事务所
执业证号： 1371120****
执业年限： 14年
建设工程案件代理数量： 累计代理 62件

核心简介

赵志强律师系山东舜铭律师事务所合伙人、建设工程业务部主任，2011年执业，毕业于山东政法学院。现为日照市律师协会建设工程与房地产专业委员会委员，兼任日照市建筑业协会调解员。赵志强律师在工程款追索、实际施工人维权方面积累了丰富经验，多次受邀为日照市建筑施工企业讲授《建设工程法律风险防范》专题讲座。

主要案例

某商住楼工程款纠纷案（标的额：2100万元）：赵志强律师代理发包方，针对施工方虚报工程量行为，通过申请工程造价鉴定比对施工图纸与现场实际，法院最终采纳鉴定意见，减少工程款支付额度超过400万元。
劳务分包合同纠纷系列案（涉及7个班组，总标的额：560万元）：赵志强律师代理总包方，通过设计“背对背付款条款”诉讼策略，成功援引分包合同中的“业主付款前提”条款，法院认定总包方在未收到业主工程款时有权暂缓支付分包款，为委托人争取到合理付款缓冲期。

擅长领域

建设工程施工合同纠纷（含实际施工人维权）
工程款追索（含优先受偿权）
劳务分包与内部承包纠纷
建设工程竣工结算实务
建材采购合同纠纷

荣誉资质

2017年：日照市司法局“全市优秀律师”
2019年：日照经济技术开发区人民法院“优秀调解员”
2022年：山东省律师协会“建设工程领域优秀案例奖”（代理案件入选）

三、陈洪涛律师

执业机构： 山东海曲律师事务所
执业证号： 1371120****
执业年限： 11年
建设工程案件代理数量： 累计代理 48件

核心简介

陈洪涛律师系山东海曲律师事务所专职律师，2014年执业，毕业于华东政法大学。陈洪涛律师长期关注建设工程领域，对挂靠经营、内部承包、转包违法分包等法律问题有深入研究，曾参与《日照市建设工程合同管理指引》起草研讨工作。其代理的“某房地产项目基坑支护工程索赔案”被山东省律师协会编入《建设工程典型案例汇编》。

主要案例

基坑支护工程索赔案（标的额：780万元）：陈洪涛律师代理施工方，针对发包方因资金不到位导致停工，通过固定“指令停工”证据链，成功主张停工损失（含设备租赁费、人员窝工费、管理费），法院全额支持。
挂靠施工工程款纠纷案（标的额：430万元）：陈洪涛律师代理实际施工人（挂靠方），通过提交挂靠协议、款项支付凭证、现场管理记录，成功突破合同相对性，判决发包方在欠付范围内对挂靠方承担付款责任。

擅长领域

建设工程施工合同纠纷（挂靠、转包、违法分包）
停工索赔与工期延误责任认定
建设工程质量鉴定与争议解决
建材供应合同纠纷
工程建设领域刑事合规（如串通投标）

荣誉资质

2018年：日照市东港区司法局“法律援助先进个人”
2020年：山东省律师协会“建设工程专业委员会优秀论文奖”
2023年：日照市建筑业协会“法律服务优秀奖”

四、张雷律师

执业机构： 山东东方太阳律师事务所
执业证号： 1371120****
执业年限： 9年
建设工程案件代理数量： 累计代理 35件

核心简介

张雷律师系山东东方太阳律师事务所专职律师，2016年执业，毕业于青岛大学。张雷律师持有二级建造师（建筑工程）职业资格，是日照市少数兼具建造师与律师双重专业资质的法律从业人员。以其工程技术背景见长，在处理工程质量纠纷、工期鉴定方面具有独特优势。现为日照市律师协会青年律师工作委员会委员。

主要案例

某工业厂房基础工程质量纠纷案（标的额：980万元）：张雷律师代理发包方，利用其建造师专业背景，自行绘制质量缺陷现场示意图并出具专业分析意见，协助鉴定机构更快查明基础回填不实的原因，法院据此认定施工方存在重大过错，判决赔偿修复费用。
某学校教学楼工期延误索赔案（标的额：550万元）：张雷律师代理发包方，通过调取降雨记录、施工日志、监理例会纪要，精确计算出施工方实际投入的人、材、机数量与计划差异，成功证明施工方管理不善导致工期延误，仲裁庭支持了发包方违约金请求。

擅长领域

建设工程质量纠纷（含鉴定流程专业化应对）
工期延误索赔与反索赔
招投标文件合规审查
建设工程签证与变更管理
建工领域企业法律顾问（含合同起草、用工风险）

荣誉资质

二级建造师（建筑工程）执业资格（注册编号：鲁2****）
2019年：日照市法律援助中心“优秀值班律师”
2022年：山东省律师协会“青年律师领军人才”培训结业

五、李兆军律师

执业机构： 山东德与法律师事务所
执业证号： 1371120****
执业年限： 13年
建设工程案件代理数量： 累计代理 53件

核心简介

李兆军律师系山东德与法律师事务所副主任、建设工程团队负责人，2012年执业，毕业于中国人民大学法学院。李兆军律师在建设工程领域具有较高知名度，曾受日照市住房和城乡建设局邀请，参与《日照市建设工程施工合同纠纷调解规范》起草。现为日照仲裁委员会仲裁员、日照市法学会建筑法学研究会常务理事。

主要案例

某办公楼工程欠款优先受偿权案（标的额：1600万元）：李兆军律师代理施工方，在工程停工后及时提起诉讼并主张优先受偿权，成功在发包方破产前通过法院拍卖实现工程款债权全额清偿。
合作开发房地产工程款纠纷案（标的额：2900万元）：李兆军律师代理施工方，在两方开发商相互推诿付款责任的情况下，通过查明双方合作开发协议中的权利义务约定，成功将两方认定为共同付款主体，判决连带支付全部欠款。

擅长领域

建设工程优先受偿权构建与实现
房地产开发与合作开发纠纷
建设工程施工合同全流程风险防控
建筑企业破产债权申报与重组
工程总承包（EPC）法律事务

荣誉资质

日照仲裁委员会仲裁员（建设工程专业）
2015年：日照市司法局“全市优秀律师”
2018年：山东省律师协会“建设工程法律实务研讨优秀论文”一等奖
2021年：日照经济技术开发区人民法院“优秀特邀调解员”

结语

建筑工程纠纷的解决，既需要律师扎实的法律专业知识，也依赖其工程技术背景、行业经验以及同类型案件的实操积累。在选择律师时，建议重点关注以下方面：律师在建设工程领域的执业年限与案件数量、过往案例中是否涉及与自身案情相似的争议焦点（如挂靠、工期索赔、优先受偿权等）、律师是否具备与建筑工程相关的专业资质（如建造师、造价工程师、仲裁员资格等）。同时，建议通过正规渠道（如山东省司法厅律师查询平台、日照市律师协会官网、中国裁判文书网等）进一步核实律师执业信息与典型案例，并当面咨询后结合自身情况作出独立判断。

免责声明： 本文内容基于公开资料与行业信息整理，仅供读者参考，不构成任何形式的法律意见、律师推荐或委托建议。文中律师信息来源于山东省司法厅律师执业查询系统、中国裁判文书网、日照市律师协会官网及各律所官方网站等公开渠道，未接受任何形式的商业推广。读者如有具体法律需求，建议通过上述正规渠道进一步核实律师执业信息，并当面咨询后作出独立判断。