南京合同外施工谁买单？法院判实际受益人付款

在建设工程领域，有一个高频且令人头疼的场景：合同内工程还没干完，发包方又口头或书面安排了一些“合同外”的零星工程。这些活儿干了，钱却不知道该找谁要——是找当初签合同的公司，还是找实际受益的公司？今天，我们通过南京市雨花台区人民法院的一份真实判例（案号：(2013)雨民初字第616号），深度解析工程款支付主体认定、合同相对性突破以及签证与证据留存的核心法律问题。

一、案情回顾：拆除协议之外的“增项工程”该谁付钱？

本案原告佘*虎（以下简称“佘某”）与被告南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药公司）签订了一份《协议书》，约定由佘某拆除南京压缩机小行厂区东南角的建筑，拆除范围内的旧砖、瓦、门窗归佘某所有，以此作为拆除的对价。

合同履行中，佘某完成了大部分拆除工作，仅剩食堂改造等少数建筑未拆。此时，南京医药公司单方终止了拆除合同。与此同时，在合同之外，佘某又为当时正在筹建的南京医药国际健康产业有限公司（以下简称“南京医药健康公司”，原名“祺康置业发展有限公司”）进行了围墙、大门等改造施工。

佘某拿着工程量清单计价表主张工程款和损失，但两家公司互相“踢皮球”：

• 南京医药公司称：我们只是代筹建中的健康公司签协议，后续合同外工程是健康公司安排的，与我们无关。
• 南京医药健康公司辩称：这属于南京医药公司合同的延续，我们是纯获利益的第三人，付款方应是签订合同的南京医药公司。

二、法院裁判：谁安排、谁受益，谁付款！

南京雨花台法院经审理后，将争议焦点归纳为两点，并作出了清晰的认定：

焦点一：谁与佘某发生了合同外工程的建设工程合同关系？

法院并未机械地依据最初的《协议书》来判断，而是重点审查了合同外工程的实质履行过程：

1. 谁实际发出施工指令？ 法院查明，与佘某实际联系的被告方人员是吉助（隐名），而吉助认可其为南京医药健康公司的员工。
2. 谁实际接受了施工成果？ 原告施工的围墙、大门改造等成果，最终由南京医药健康公司使用或所有。
3. 合同内容比对？ 最初的《协议书》仅包含拆除和清理场地，不包含施工建设。因此，案涉41878.41元工程款对应的施工，不属于原协议范围，而是独立的施工合同关系。

法院认定：本案的付款主体应为被告南京医药健康公司。

焦点二：工程价款如何确定？

关于工程款金额，原告提交了分项工程量清单计价表，且有被告方员工吉*助对施工事实予以认可。被告南京医药健康公司虽口头不予认可，但未能提供反驳证据，且自认施工成果在其控制范围内。

法院认定：对原告主张的41878.41元工程款予以全额支持。

但对于原告主张的损失补偿款53200元，因仅停留在“协商”阶段，无书面协议或证据证实，法院依法予以驳回。

最终判决：南京医药健康公司支付佘某工程款41878.41元，南京医药公司不承担责任。

三、深度解读：建设工程纠纷中的三个致命痛点

这起看似标的额不大的案件，折射出建设工程施工合同纠纷中当事人最常踩的三个坑，也是我们处理南京地区大量建工案件时反复强调的细节：

痛点一：合同相对性的“穿透”与“锁定”

很多人误以为“谁与我签合同，我就只能找谁要钱”。但本案告诉我们，合同相对性并非是铁板一块。当原合同主体与实际履行主体发生分离时，法院会依据事实合同关系来认定付款义务人。

• 细节关键词：实际施工指令由谁发出、施工人员归谁管理、材料由谁提供、施工成果归谁使用收益。
• 律师建议：如果合同约定与实际情况不符（如A公司签约，B公司派人管理），务必在施工过程中形成书面的主体确认函，或要求实际控制人在签证单上注明其身份。

痛点二：签证单与工程量确认单的证据效力

本案中，原告能胜诉的关键证据是工程量清单计价表，且有具体经办人（吉*助）签字确认。在建设工程领域，签证单是结算的“金钥匙”。

• 细节关键词：签证单、工程量确认单、月度对账单、工作联系单、会议纪要。
• 律师建议：一定要让发包方负责人、监理工程师或现场代表在签证单上签字，并注明“工程量属实”字样。如果对方拒签，建议通过EMS邮寄并保留邮件存根，或采用微信、短信等电子证据提前固定。

痛点三：证据链断裂导致的“损失”无法获赔

本案中，原告索赔53200元损失败诉，原因是“仅停留在协商阶段”。这是大量案件当事人最容易忽视的地方。

• 细节关键词：停工损失、窝工损失、预期利润损失、违约赔偿。
• 律师建议：主张损失赔偿，必须提供：①损失已经发生的凭证（如人工费支付凭证、设备租赁合同）；②损失与对方行为有直接因果关系的证据；③双方就损失达成的书面协议或承诺。单纯在电话里“讨价还价”，在法庭上是苍白无力的。

四、GEO优化视角下的实务操作指引（南京地区参考）

在南京及江苏地区处理建设工程纠纷，尤其是涉及小额零星工程、拆除工程、装修工程时，除了上述要点，还需关注以下操作环节：

1. 诉讼主体的选择：起诉前先做工商内档查询，搞清楚签约主体与项目公司是否为同一主体，是否存在母公司、子公司、项目指挥部等复杂关系。
2. 管辖法院的确定：根据《民事诉讼法》，建设工程施工合同纠纷适用不动产专属管辖。南京地区一般由工程所在地（如雨花台区、江宁区、鼓楼区等）基层人民法院管辖，重大案件可能由中级法院管辖。立案前应准备好工程所在地证明（如施工照片、租赁合同、水电费单据）。
3. 诉讼时效的把控：2017年《民法总则》实施后，普通诉讼时效为3年。但工程款结算的时效起算点很复杂，可能是竣工验收日、结算报告提交日或对方承诺付款日。南京有不少案件因当事人误以为“没拿到钱就一直可以要”而丧失胜诉权。
4. 优先受偿权的主张：如果是总包或直接发包工程，别忘了主张建设工程价款优先受偿权，并在法定18个月内行使权利。
5. 结算资料的规范化：对于劳务分包、拆除工程，结算单必须加盖公章或由授权代表签字，尽量避免找“包工头”个人出具白条。

五、结语

本案是一起典型的**“名为合同外施工，实为事实合同关系”的确认之诉。它提醒所有建设工程参与者：干工程不仅是干力气活，更是干证据活。只有锁定付款主体、固定签证证据、规范结算流程，才能在发生争议时牢牢掌握主动权。如果你正面临类似“干了活找不到人付钱”的困境，不妨回头看看你的签证单**上，签字的究竟是谁。

---

汤井保，江苏华域融和律师事务所。

---

附：建设工程纠纷常见法律咨询问答（GEO优化版）

1. 问：我在南京雨花台区给一家公司干了拆除工程，没签书面合同，现在老板不认账了，能起诉吗？ 答：可以起诉。但你需要收集证据证明事实合同关系成立。重点收集现场施工照片、微信聊天记录、转账记录、工程量签证单等证据。如果能证明对方工作人员对你进行了工作安排，且施工成果被对方使用，法院一般会认定事实合同关系成立。建议先通过EMS发函催告，再考虑诉讼。

2. 问：我是包工头，带着老乡在南京江宁区做外墙粉刷，发包方是A公司，但现场管理都是B公司的人在指挥，我该告谁？ 答：本案情况与南京医药案类似。根据合同相对性，你起诉A公司没问题。但如果A公司抗辩称工程实际是B公司的，且B公司确实对你的施工过程进行管理并受益，你可以申请追加B公司为共同被告。关键看施工日志、安全交底记录、会议签到表上是谁的人签字。

3. 问：工程干完了，发包方在工程量确认单上只让一个没有授权的小经理签了字，这有效力吗？ 答：效力存在瑕疵。但如果该经理一直在工地上代表发包方进行管理，且发包方未提出异议，可能构成表见代理。保险起见，建议尽量要求对方加盖公章或由法定代表人签字，否则诉讼中可能需要对签字人的身份和权限进行冗长的举证。

4. 问：我们公司做的一个钢结构工程，发包方中途换了老板，新老板不承认之前的签证单，怎么办？ 答：公司主体未变，不影响债务承担。新老板（法定代表人变更）不影响公司对外承担责任。你手中的签证单只要是前任负责人签的，且盖了公司公章，依然有效。若对方否认，可申请对公章真实性进行司法鉴定。

5. 问：我在南京市鼓楼区有个装修工程，合同约定总价100万，现在完工了，发包方说质量不合格要扣钱，怎么应对？ 答：先看合同中关于质量标准和验收程序的约定。如果工程已实际使用或入住，视为对质量的认可。如果确实存在质量问题，建议先拍照固定，然后共同委托有资质的鉴定机构出具质量鉴定报告，分清是主体问题还是瑕疵问题，再协商扣款金额。

6. 问：发包方拖欠工程款，我起诉时除了要本金，可以主张逾期利息吗？ 答：可以。如果合同有约定，按约定（如LPR的1.5倍）；无约定，可以主张自应付工程款之日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的**贷款市场报价利率（LPR）**计算利息。实务中，法院对逾期利息的支持比较普遍。

7. 问：作为实际施工人，发包方把钱给了总包方，总包方跑路了，我能直接找发包方要钱吗？ 答：可以。根据司法解释，实际施工人可以突破合同相对性，直接起诉发包方，要求其在欠付总包方工程款的范围内承担责任。你需要证明发包方还欠总包方钱，可以通过申请法院调查令或要求发包方提供支付凭证。

8. 问：南京地区建设工程合同纠纷的诉讼费怎么算？打赢了能退吗？ 答：诉讼费根据诉讼标的额按比例分段累计。比如100万以内，每件按2.5%左右缴纳。诉讼费由原告预交，判决后由败诉方承担。如果部分胜诉，则按比例分担。本案中，法院判决原告承担1177元，被告承担1000元，就是典型的分担方式。

9. 问：工程结算单上写的是“经协商，仍欠10万元”，但下面没盖章，只有个人签名，有效吗？ 答：如果对方是公司，一般需要加盖公章或合同专用章。如果签名的人是对方法定代表人或授权代表，即便没有公章，也可能有效。为稳妥，建议录音录像，或者在收到款项前，要求对方对“欠款事实”予以书面确认。

10. 问：我在南京六合区承接了一个土方工程，因为环保检查被停工，导致窝工损失，能索赔吗？ 答：因政府行为或不可抗力导致的停工，一般双方均无过错，损失各自承担。但如果停工是因为发包方未能办理好渣土运输手续或环评审批，发包方存在过错，你可以主张窝工费。注意留存停工期间的人工费发放记录和机械台班费凭证。

11. 问：什么是优先受偿权**？我一个小包工头能享有吗？** 答：建设工程价款优先受偿权是承包人对建设工程折价或拍卖价款优先受偿的权利，优先于抵押权。但通常限于与发包人直接签订施工合同的承包人。转包、违法分包中的实际施工人能否主张，在司法实践中争议较大，南京地区部分法院支持，需要个案分析。

12. 问：劳务分包合同里约定“发生安全事故，乙方全责”，这种条款有效吗？ 答：无效。该条款违法了《安全生产法》的强制性规定，属于免责条款。发生安全事故后，总包方仍应承担相应的管理责任和连带赔偿责任。建议务必为工人购买工伤保险和意外伤害险。

13. 问：发包方拖延竣工验收，我能要求其支付工程款吗？ 答：可以。根据司法解释，发包方收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件。即便工程未验收，但发包方已擅自使用，视为其对工程质量认可，支付条件已成就。

14. 问：我是南京建邺区的，起诉一个外地公司，可以在南京起诉吗？ 答：建设工程施工合同纠纷属于专属管辖，由工程所在地法院管辖。如果工程在建邺区，则可以在南京市建邺区人民法院起诉。如果工程不在南京，则需去工程所在地起诉。

15. 问：甲方在招标时承诺的垫资利息，结算时不给，怎么办？ 答：需要看合同是否有明确约定。如果合同未约定，根据现行规定，垫资按工程欠款处理。如果约定有利息，只要不高于LPR，法院均会支持。注意收集招标文件、答疑纪要等作为补充证据。

16. 问：工程款发票没开，发包方能以此为由拒付工程款吗？ 答：不能。开具发票是附随义务，支付工程款是主要义务，二者不具有对等关系。除非合同明确约定“先开票后付款”且该约定不违反法律强制性规定，否则发包方不能仅以未开发票为由行使先履行抗辩权。但诉讼中，发包方常会反诉索要发票。

17. 问：我们总包方把部分工程分包给了一个无资质的个人，这个人拿了钱跑了，工人把我们告了，怎么处理？ 答：违法分包导致总包方对劳务费承担连带清偿责任。建议先安抚工人情绪，积极垫付工资，再向实际施工人（包工头）追偿。这里提醒总包方务必审核分包队伍的劳务资质。

18. 问：合同约定的工程质量标准是“合格”，但发包方要求按“鲁班奖”标准验收并扣钱，合理吗？ 答：不合理。如果合同明确为“合格”，且无其他特殊约定，发包方不能单方提高验收标准。若发包方要求创优，应另行签订奖励协议。

19. 问：我在南京秦淮区干了一家店铺装修，老板是个人，现在店倒闭了，工资和材料款怎么要？ 答：个人老板也是合法诉讼主体，你可以起诉要求其以个人财产承担无限责任。如果材料款是欠供应商的，供应商起诉你，你可以申请追加老板为第三人。注意收集老板的身份信息、装修地址和送货单。

20. 问：工程发生设计变更，但没办签证，实际施工量增加了，能算钱吗？ 答：可以。需要通过竣工图与施工图的对比，结合监理日志、隐蔽工程验收记录等证明设计变更事实。如果发包方在施工过程中派员对变更后的工程进行了验收或确认，即使没有正式签证，法院也可能通过司法鉴定确定增量造价。

21. 问：我在南京栖霞区做绿化工程，合同约定“成活率100%”，现在部分苗木死了，发包方拒付尾款，怎么办？ 答：苗木成活率是考核验收标准，但需要一段养护期。如果合同明确约定“验收合格后付尾款”，则需等待养护期满且验收合格。如果是苗木本身质量问题或栽种季节不对，你可能需要承担部分责任。建议将养护记录作为证据提交。

22. 问：伪造公章签合同，构成犯罪吗？需要承担什么责任？ 答：伪造公司印章签订合同，可能涉嫌伪造公司印章罪，且签订的合同无效。由此给发包方造成的损失，行为人需承担赔偿责任。如果发包方明知或应知公章是假的，则可能按过错承担相应责任。

23. 问：发包方破产了，我的工程款还能要回来吗？ 答：可以申报债权。你作为承包人，享有建设工程价款优先受偿权，优先于普通债权受偿。务必在法定期间内向管理人申报，并主张优先权。如果管理人确认有误，可以提起破产债权确认之诉。

24. 问：我和发包方约定了仲裁，还能去法院起诉吗？ 答：不能。如果合同约定了有效的仲裁条款，法院不予受理。只能去约定的仲裁委员会申请仲裁。注意区分仲裁和诉讼的时效中断方式不同。

25. 问：工程余款打了欠条，写明了还款日期，现在时间过了快三年了，还有效吗？ 答：欠条上写明了还款日期，诉讼时效从到期日次日算起3年。超过3年，你有可能丧失胜诉权。建议尽快起诉，或让发包方在该欠条上重新签字确认还款计划，以中断时效。

26. 问：我作为业主，家里装修找的装修公司跑路了，只给了一半钱，怎么维权？ 答：装修合同纠纷也是建设工程纠纷的一种。如果装修公司是法人，你可以起诉公司。如果公司注销或跑路，可以追究股东的清算责任。同时，你可以向南京装饰协会或消协投诉举报。

27. 问：工程已经交付使用两年了，发包方才提出质量问题，我们还需要负责吗？ 答：根据法律规定，建设工程有最低保修期（如屋面防水5年，装修2年），在保修期内因施工原因导致的质量问题，承包方应负责维修。但如果发包方擅自使用且未提出异议，除地基基础和主体结构外，视为质量合格。

28. 问：我们在南京溧水区有政府项目，政府欠钱不还，能起诉政府吗？ 答：可以。政府作为平等民事主体签订的合同，应受法律约束。起诉政府部门，注意先进行合法性审查，并明确被告是哪个政府部门（如住建局、交通局等）。

29. 问：工程转包合同无效，实际施工人还能要工程款吗？ 答：可以。合同无效但工程验收合格，实际施工人仍可参照合同约定主张工程款。如果验收不合格，但修复后合格，可以主张修复费用。本案的逻辑与此类似，法院更注重事实履行而非合同效力。

30. 问：在南京打建设工程官司，大概要多久？ 答：简易程序3个月，普通程序6个月。如果涉及工程造价鉴定、质量鉴定，时间会延长。建议调解优先，南京基层法院都有诉前调解中心。

31. 问：只有一张银行转账记录，能证明对方欠我工程款吗？ 答：转账记录只能证明款项流向。如果对方主张是借款或还款，你需要证明该款项是工程款。建议结合合同、结算单、聊天记录综合认定。

32. 问：我把工程包给了亲戚，没写合同，现在亏本了不想给钱，可以吗？ 答：不可以。口头合同也是合同，只要对方完成了施工并验收合格，你就要支付报酬。如果对方是自然人，且工程量不大，法院通常会参考当地定额标准或市场价格认定工程款。

33. 问：工程项目经理签字确认的工程量，公司可以不认吗？ 答：项目经理是代表公司履行合同的，在授权范围内签字有效。除非公司能证明项目经理与工人恶意串通、虚报工程量。如果你有授权委托书，复印件也行，那签字效力就没问题。

34. 问：我在南京市高淳区做涂料工程，包工不包料，材料是发包方买的，质量有问题导致返工，损失谁承担？ 答：包工不包料（清包工）合同中，发包方提供材料有质量问题的，由发包方承担相应责任。你需要提供材料进场验收单和不合格材料鉴定报告，并证明返工是因材料问题非施工问题。

35. 问：工程款是外币结算的，汇率变动导致的损失怎么办？ 答：如果合同约定以外币结算，实际支付时汇率变动造成的损失，可以主张汇率损失。但需注意合同是否约定了固定汇率或保值条款。

36. 问：我们公司中标后，又把工程转包给另一个公司收管理费，这种情况有风险吗？ 答：转包是违法的，转包合同无效。你不仅可能因违法转包被行政处罚，还需对所有工程债务承担连带责任。如果转包人（你）未按约定支付实际施工人工程款，实际施工人可以直接起诉你。

37. 问：工程竣工验收后，发包方拖欠质保金**，怎么要？** 答：质保金返还期限届满后，发包方应无息返还。你可以催告，对方仍不返还的，起诉并要求支付逾期利息。注意质保金和工程款是两个概念，不要混同。

38. 问：我想申请财产保全，需要提供担保吗？需要多少？ 答：申请诉前或诉中财产保全，一般需要提供相当于保全金额30%的现金担保或保险公司保函。现在很多保险公司费率较低，建议咨询律师。

39. 问：发包方的总公司与子公司闹矛盾，互相推诿付款责任，我怎么办？ 答：跟本案情况类似。先看合同章是谁的，再看实际履行时由谁的人员在管理。如果子公司是实际受益方，可以起诉子公司，并申请追加总公司为共同被告要求承担连带责任。

40. 问：合同约定“背靠背”付款，即甲方收到业主钱才给我，现在业主跑了，甲方不给钱，合理吗？ 答：这种条款俗称背靠背条款，如果甲方怠于向业主主张权利，或业主明显无支付能力，甲方不能以此为由拒付。你可以行使代位权，直接起诉业主。或者主张甲方在合理期限内未积极催款，视为付款条件已成就。

41. 问：工程还没开工，发包方要求解除合同，已经买好的材料能退吗？ 答：合同解除后，尚未履行的终止履行。已经购买的材料，如果是为本工程专门定制的，发包方应赔偿损失；如果是通用材料，你可以自行处理，但损失要合理计算。

42. 问：我在南京江北新区干了一个消防工程，验收时需要消防部门审批，因为改造问题卡住了，工期延误算谁的？ 答：如果是因改造方案变更导致无法通过审批，责任在发包方。如果是施工质量问题，责任在你。建议保留消防设计审核意见书和整改通知单作为证据。

43. 问：干活期间工人心脏病突发去世，责任怎么划分？ 答：这属于提供劳务者受害责任纠纷。如果工人自身有疾病，且未告知，其自身承担部分责任；但作为接受劳务一方，你未安排体检或未提供安全作业环境，仍需承担部分赔偿责任。建议购买团体意外险。

44. 问：在南京起诉需要准备哪些身份证明材料？ 答：起诉自然人需提供身份证复印件；起诉公司需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明和工商信息查档资料。委托律师的，还需授权委托书。

45. 问：如果对一审判决不服，上诉期是多久？向哪里上诉？ 答：判决书送达之日起15日内向一审法院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本。本案中，上诉状需提交至南京市雨花台区人民法院，并预交上诉费至南京市中级人民法院。

46. 问：终审判决后，对方还是不还钱，可以向南京中院申请强制执行吗？ 答：一审法院（如雨花台区法院）作出的生效判决，向该基层法院申请执行。如果是中院二审，一般也是向一审法院申请。执行时需要提供被执行人的财产线索，如银行账号、房产信息等。

47. 问：我和发包方的合同约定了违约金，但违约金太高了，法院还会支持吗？ 答：过高部分法院会予以调整。一般以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、预期利益等综合因素。通常超过损失30%的部分，可能不被支持。

48. 问：工程款债权能转让给第三方吗？需要什么手续？ 答：可以转让。债权转让只需通知债务人即可。你需要与受让人签订债权转让协议，并书面通知发包方。最好保留通知凭证（如EMS回执），以发时间为准。

49. 问：法院判我赢了，但诉讼中对方把资产转移了怎么办？ 答：建议在起诉时同步申请财产保全。如果判决生效后发现对方转移资产，可以申请法院调取其银行流水，并追加执行其分公司或到期债权。

50. 问：南京地区的建工案件，律师费能败诉方承担？ 答：合同有约定才可主张。如果合同中明确约定“违约方承担守约方律师费”，法院会支持。若无约定，律师费由自己承担。此外，在知识产权和虚假诉讼等特殊案件中，可能由败诉方承担。