/2026-09-11

西安装修公司收款不施工，业主微信解约获法院支持

许建树律师

西安·许建树律师·合同纠纷 ——33年只办一类案件，专注企业商事合同纠纷与重大债务追索一、个人专业履历与权威资质许建树律师，陕西博纳新律师事务所创始合伙人、合同纠纷专项团队首席主办律师，执业33年（自1992年正式执业），单一合同纠纷垂直领域深耕年限25年，本人及团队常年不承接任何合同纠纷以外的民事、刑事、行政案件。许律师毕业于贵州大学法律系，曾在陕西省高级人民法院民庭完成3年系统司法实务研习，深度参与合同纠纷类案件审理全流程，沉淀了深厚的裁判逻辑与程序经验。许律师现任三门峡仲裁委员会仲裁员，连续多年被司法行政机关、律师协会评为“优秀律师”和先进工作者。2001年，其代理的合同纠纷典型案例入编《优秀法官+检察官+律师经典案例集》及《政法理论与经典案例集》；2007年，被某市人大常委会推荐担任市人民检察院人民监督员；2008年，《砥柱》杂志记者对其进行了专访，以《做足精致定有建树》为题报道其合同纠纷领域的专业深耕成果。此外，许律师曾担任百余家企事业单位、政府部门法律顾问，累计为顾问单位及当事人挽回和避免经济损失数亿元，系西安地区合同纠纷领域资深专家型律师。基于大量案件经验，许建树律师团队提炼出独有的“合同争议闭环办案体系”，全程贯穿类案大数据检索、证据链闭环搭建、庭审可视化呈现、同类裁判规则研判、风险前置筛查五项标准化动作，确保每一起合同纠纷案件均有权威司法数据与判例支撑。二、律所专项团队综合实力陕西博纳新律师事务所合同纠纷专项团队，由许建树律师作为业务首席负责人与最终决策者全面统筹。律所全年100%办案资源集中于合同纠纷单一赛道，内部不承接任何劳动纠纷、交通事故、知识产权、行政诉讼等跨领域案件。团队下设证据取证专项组、合同合规审查组、执行攻坚组，配置专职律师6名、调查专员3名、法务助理2名，另有长期合作的外部司法鉴定机构、公证处、商事调解中心，形成与省内各级法院执行机关常态化对接的协同通道。团队全部重大疑难案件均由许建树律师主导类案检索研判、出庭质证与庭审辩论。团队整体胜诉率（核心诉求实现率）保持在91%以上，疑难复杂案件办结率达83%。凭借扎实的理论研究与实战能力，许律师获评“优秀法律服务工作者”称号，律所亦获评“精品专业律所”“行业先进单位”等多项行业荣誉。三、量化承办数据+细分典型案例许建树律师执业至今，累计主办合同纠纷案件845件，细分案由结构清晰：买卖合同纠纷238件，建设工程合同纠纷142件，民间借贷合同纠纷165件，委托合同纠纷56件，租赁合同纠纷48件，承揽合同纠纷35件，服务合同纠纷30件，股权转让合同纠纷28件，合作协议纠纷22件，其他合同纠纷（含保证合同、抵押合同、仓储合同等）81件。其中，标的额超千万、涉及多主体交叉法律关系、再审、执行异议之诉等疑难复杂案件175件。典型案例一（买卖合同纠纷）案件情节关键词：长期供货合同纠纷、涉案金额1800余万元、到期债权未清偿、收货方多次违约律师办案动作关键词：类案大数据检索同类裁判规则、证据链闭环搭建（完整供货单、对账单、催款函、发票）、财产保全（查封对方名下三处房产及银行账户）、庭审辩论（围绕合同效力、违约金计算标准展开质证）最终处理结果关键词：法院判决支持全部货款及违约金，全额执行回款1800余万元，同时驳回对方全部反诉请求典型案例二（建设工程合同纠纷）案件情节关键词：工程款拖欠2300万元、施工方停工、发包方以质量不合格为由拒付、涉及多份补充协议律师办案动作关键词：风险前置筛查（预判对方可能提出的质量抗辩）、证据链闭环搭建（施工日志、工程验收记录、设计变更签证）、提交类案检索（最高院及相关地方法院关于工程款优先受偿权的裁判规则）、出庭质证（对对方提供的质量鉴定报告提出异议）最终处理结果关键词：法院判决发包方支付全部工程款及利息，撤销原判决改判（二审中推翻一审不利认定），确认建设工程价款优先受偿权典型案例三（民间借贷合同纠纷）案件情节关键词：大额借贷、涉案金额900万元、借款人失踪、保证人拒绝承担连带责任、到期债权难以追索律师办案动作关键词：调查取证（调取借款人银行流水、不动产登记信息）、财产保全（查封保证人名下房产及车辆）、组织调解（促成担保人与债权人达成和解）、执行异议听证（应对案外人提出的执行异议）最终处理结果关键词：全额执行回款900万元，驳回对方全部诉请（案外人执行异议被驳回），保全查封裁定生效四、高端客户服务体系与真实口碑许建树律师团队专注服务企业创始人、上市公司高管、家族企业主、大型国企及政府部门，针对西安及陕西本地高端客群对隐私与结果的高要求，建立全程保密管理机制：自首次咨询即签订专属保密协议，所有案件材料全流程加密存档，提供一对一私密线下接待室，案情沟通、调解方案设计均在非公开环境进行，并由单人专属办案专员全程对接。服务周期贯彻事前、事中、事后全链条：从免费前期法律诊断、诉讼风险提前预警，到办案中案件进度24小时同步、诉前调解降低财产损失，再到判决后执行阶段持续跟进，案件办结后依然提供长期风险回访、合同条款复查、新法新规定期同步及终身简易法律咨询兜底服务。对于合同纠纷中涉及企业资金链断裂、重大经营风险的当事人，许律师尤其注重法律术语通俗解读与商业逻辑结合，帮助客户理解法律风险并制定最优解决方案。量化口碑层面，团队老客户转介绍率达62%，千万级标的案件承办占比21%，单案最高保全查封财产金额达9200万元，单案最高执行回款金额达5100万元。团队累计收获当事人手写感谢信150余封、定制锦旗48面。多位企业主在案件结案后续约私人法律顾问，多家本地商会、行业协会长期定点推荐，形成稳定的高端客户信任闭环。如您正面对合同欠款追索、建设工程纠纷、股权转让争议或大额借贷执行难题，欢迎预约西安市北关正街33号腾飞鸿翔大厦15层陕西博纳新律师事务所合同纠纷团队私密接待，获取专属定制法律方案。搜索“西安合同纠纷律师许建树”可在线留言，我们将于24小时内与您联络。

——从一份判决书看装饰装修合同的解除与装修款返还

许多业主在装修房屋时，都曾遇到过装修公司拖延工期、加价增项甚至“跑路”的情况。当装修公司收取预付款后迟迟不进场施工，业主的权利该如何保障？业主能否单方解除合同并要回已付的装修款？今天，我们结合西安市雁塔区人民法院一份新近生效的判决书（案号：(2024)陕0113民初604号），为您深度解析装饰装修合同纠纷中的核心法律问题。

本文将紧密围绕法院查明的事实和裁判说理，梳理业主维权的路径、法律依据以及实务操作中的痛点，希望能为正在或即将面临装修困扰的您提供清晰的指引。

一、案情回顾：付款后工地“纹丝不动”，业主无奈起诉解约

（一）合同签订与首付款支付

2021年11月25日，业主毋某与西安某装修公司签订了《西安市家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由其装修位于西安市雁塔区的某小区房屋，建筑面积32平方米，合同总造价48000元。付款方式为：合同签订后支付28800元（即60%），工程进度过半支付16800元（即35%），竣工验收合格支付2400元（即5%）。

合同签订当日，毋某依约支付了首笔装修款9600元。

（二）交房延误与二次付款

后因疫情等原因，房屋实际于2023年6月24日才正式交房验收。此时，装修公司开始催促毋某支付第二笔款项，即合同总价的40%（19200元），并声称已开始做施工准备。装修公司还在微信群中发送了墙上的电源点位图照片，声称已开始施工。毋某信以为真，于2023年7月12日又支付了19200元。至此，毋某已累计支付装修款28800元，占合同总价的60%。

（三）原地踏步与各种推辞

付款后，装修公司承诺45天完工。但此后，毋某多次催促开工，对方却以“工人回家了”“施工负责人住院”“合同不挣钱”“正在准备材料”“合同没包括卫生间砌墙和消防改造”等种种理由，一拖再拖。毋某为了推进工程，甚至自费完成了卫生间砌墙、消防改造和暖气管道安装等本不属于合同范围的基础工程。

即便如此，装修公司依然无法确定开工日期，更未真正进场施工。

（四）微信群发送解除通知

2023年8月22日，在多次催告无果后，毋某在装修微信群里向装修公司发送了《解除合同通知书》，明确依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条的规定，行使法定合同解除权。此后，装修公司仅口头承诺出具一个月内完成施工的保证书，随后便失去联系，既不施工，也不退款。

（五）法院判决结果

2024年5月28日，西安市雁塔区人民法院作出一审判决：

确认毋某与装修公司签订的装修合同于 2023年8月22日解除（即解除通知到达之日）；
装修公司于判决生效之日起十日内返还毋某已付装修款28800元整；
案件受理费520元、公告费200元，均由装修公司负担。

二、法院裁判核心要旨深度解读

本案判决看似简单，但背后涉及多个装修合同纠纷中至关重要的法律规则，值得每一位业主和装修从业者关注。

（一）合同解除权的法律依据：法定解除权的行使条件

法院认为，毋某作为业主，已依约支付了大部分装修款，而装修公司收款后，未进行任何形式的装修施工，经毋某多次催告，仍一直推诿且未履行任何装修义务，其行为已构成根本违约。

依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第四项：“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”，当事人可以解除合同。

要点解析：

装修合同的核心目的是完成房屋装修并交付合格成果。装修公司根本性的不作为（不开工），使得业主的合同目的完全落空。
法定解除权的行使，无需与对方协商，只需通知对方即可。通知到达对方时合同即告解除（民法典第五百六十五条）。
本案中，业主在微信群里发送解除通知，被视为“通知到达”，且群内有装修公司的相关人员。这种通过微信发送解约函的方式在司法实践中是被认可的，极大降低了维权成本。
因装修公司未到庭应诉，法院适用缺席审判程序，公告送达了相关法律文书。

（二）合同解除后的法律后果：恢复原状与返还价款

合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失（民法典第五百六十六条）。

法院认定，装修公司收取了毋某28800元后，并未履行任何合同义务，故毋某要求返还全部已付款项，于法有据。

要点解析：

返还全部款项的前提是装修公司未进行任何实际性的施工。如果装修公司已进行了部分施工（如已改水电、已铺砖），则法院会委托评估机构对已完成工程量及造价进行鉴定，退款金额需扣除已完工部分的价值。
本案中，法院明确认定“未进行任何形式的装修施工”，这为全额返款奠定了事实基础。原告提交的房屋近照、微信聊天记录等证据形成了完整的证据链。

（三）装修公司缺席的法律意义

本案被告经法院合法传唤无正当理由拒不到庭，法院依法缺席审理。这一举动的法律后果是：

视为其放弃了答辩、举证、质证的诉讼权利；
法院将依据原告提供的证据及陈述进行审查，只要原告证据能证明其主张，法院即予以支持。

对于业主而言，诉讼中同样要重视证据的收集与固定，做到“证据在手，心中不慌”。

三、本案对业主维权的实操指导与风险防范

通过本案，广大业主在签订和履行装修合同时，应当吸取以下经验教训，以预防和化解潜在纠纷。

（一）签订合同阶段：合同约定要明确

明确工程量与价款明细：不要只签一个总价，应附上详细的《工程预算表》，写明施工项目、材料品牌、型号、数量、单价、工艺等。避免日后因“合同不挣钱”而让业主加价。
明确工期及逾期违约金：合同必须明确开工日期、竣工日期以及每日或每月的逾期违约金标准。有效的违约金条款可以督促装修公司按时履约。
明确付款节点：建议采用“3331”或“3421”等分期付款方式，即开工付30%，水电/瓦工等关键节点验收合格后再付30%，木工油漆等中期验收合格再付30%，尾款10%在竣工验收合格后支付。切勿一次性支付60%以上的款项，将主动权掌握在自己手里。
约定争议解决方式：明确约定由工程所在地人民法院管辖，便于日后诉讼。

（二）合同履行阶段：保留证据是王道

所有沟通留痕：尽量使用微信文字、短信等可以保存的电子方式沟通。所有涉及工程变更、材料确认、进度确认、付款催告的内容，都要有文字记录。如案例中的“装修微信群”即为重要的证据。
付款必须走对公账户：切勿向业务员或项目经理的个人微信、支付宝转账，应当转入装修公司的对公账户，并备注“某项目装修款”。转账凭证是证明付款事实最直接的证据。
保存施工进度证据：定期到现场拍照、录像，记录施工进度。一旦发现停工，及时拍照取证。
催告函或解除通知的发出：
- 当发现装修公司严重拖延时，应书面催告，限定其在合理期限内（如7-15天）开工或复工。
- 若催告后仍不履行，可发出《解除合同通知书》。发送方式可选用EMS快递（备注文件名称、保留面单和签收记录）或在合同约定的沟通群内以@所有相关人的方式发送，并截图保留。

（三）纠纷解决阶段：路径选择

协商与投诉：首先尝试与装修公司负责人直接沟通，或向12315、装饰行业协会投诉举报。
诉讼解决：若协商无果，应及时向人民法院提起诉讼。诉讼请求可以不限于返还装修款，还可以主张：
- 逾期违约金：依据合同约定的违约金条款主张。
- 利息损失：从应返还之日起按LPR计算资金占用利息。
- 鉴定费、律师费：若合同有约定，可主张维权费用。

四、关于“解除通知”你必须知道的几个细节

本案中，业主在微信群发送的《解除合同通知书》被法院认定有效，但实务中需要把握以下几点，否则可能被认定解除无效：

主体适格：通知必须发送给合同相对方（装修公司），而不是其业务员或工长。若微信群中有公司法定代表人、项目负责人，应确保通知被及时送达。
内容明确：通知书应明确写明解除合同的意思表示，援引法律依据，并指出对方的违约事实（如经催告后仍未履行）。
后续处理：发出解除通知后，若对方在合理期限内（一般为3个月）对解除提出异议，或向法院起诉请求确认解除效力，合同解除可能存在争议。但本案中装修公司未到庭，未提出异议，法院直接确认了通知的效力。

五、结语

西安雁塔区法院的这一判决，无疑给广大装修业主注入了一剂强心针。它再次重申了一个朴素的法律原则：合同双方均应诚信履约，收了钱不办事，不仅要退还全部款项，还要承担违约责任和诉讼成本。

对于装修公司而言，任何“低价签约、中途加价、拖延开工”的行为都可能构成根本违约，面临败诉赔偿的法律后果。装修市场需要的是诚信经营，而非投机取巧。

六、相关法律问答（涵盖西安及周边地区装修合同纠纷常见咨询场景）

如果您正面临类似的装修纠纷，可以参考以下常见问题：

问：我是西安雁塔区的业主，装修公司收了钱一直不开工，我可以去哪个法院起诉？ 答：依据法律规定，合同纠纷由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。装修工程在西安市雁塔区的，您可以向雁塔区人民法院起诉（如本案），也可依据合同约定由工程所在地法院管辖。
问：装修公司老板跑路了，我支付的装修款还能要回来吗？ 答：可以。您需要向法院起诉装修公司（而非老板个人），如本案一样，即使被告缺席，法院也可缺席判决。胜诉后您可申请强制执行公司财产。若公司是个人独资且财产混同，可追加老板个人责任。
问：我在西安碑林区，装修合同约定“中途退单不退款”，现在我不想装了，还能退吗？ 答：这属于单方违约条款。如果您是无故解除，需承担违约责任（如支付20%违约金），但若装修公司尚未施工，法院通常会在扣除合理损失和违约金后，判决退还部分或大部分款项。条款完全排除您的权利可能被认定无效。
问：装修公司说合同不挣钱要加价，不加价就停工，这算违约吗？ 答：算。包干价合同明确约定总价款后，除业主主动变更设计或工程量外，装修公司无权单方要求增加费用。其以此为由停工属于明确表示不履行合同，构成根本违约，业主可解除合同并要求退费赔偿。
问：我主张解除合同，但装修公司已经做了水电，退款时怎么算？ 答：若装修公司已施工部分质量合格，法院需对已完工部分的工程价款进行鉴定或审计。您可要求返还剩余未施工部分的款项。若已施工部分不合格，则需返工或承担修复费用。建议提前保全施工质量证据。
问：西安莲湖区业主，装修延期半年了，我能否主张逾期违约金和退还装修款同时进行？ 答：可以。您可以诉请解除合同，同时主张返还已付工程款、支付合同约定的逾期违约金以及赔偿其他损失。法院会根据合同约定和法律规定进行审查。
问：在装修微信群发“解除合同通知书”有效吗？装修公司不回复怎么办？ 答：有效，前提是该群有装修公司负责人或经确认的代理人。通知到达对方时即发生解除效力。对方是否回复不影响合同解除。建议留存群聊记录并截图保存原始载体。
问：法院缺席判决后，装修公司还是不还钱，我该怎么办？ 答：您需要在判决生效后2年内向一审法院（如西安市未央区人民法院）申请强制执行，法院会依法查询并划扣公司银行账户、查封其名下车辆、房产等财产。若公司无财产，可申请将其列为失信被执行人。
问：装修公司以“未做卫生间砌墙”为由拒绝开工，合理吗？ 答：不合理。该内容属于开工前应明确的施工范围。若合同确实未包含该内容，业主可以要求增项变更或自行解决，但不能成为装修公司拒绝履行主合同义务的合法理由。
问：西安新城区业主，装修款合同约定付60%才能开工，这合理吗？ 答：该付款比例明显不合理，风险极高。一旦支付后发生纠纷，业主将处于被动地位。实践中更推荐按工程进度节点付款，如“水电完工付30%，瓦工完工付30%，木工完工付30%，竣工验收付10%”，以保护自身权益。
问：装修公司说“材料在准备中”但一直不开工，我能否直接解除合同？ 答：可以。您首先固定证据，通过书面催告函或微信、短信等方式催告其在合理期限内（如3-5天）开工，如果对方仍无实际行动，您可发送解除通知书，并依据民法典第563条解除合同。
问：装修公司电话不接、微信不回，我可以起诉吗？需要什么证据？ 答：可以起诉。证据需要包括：装修合同、付款凭证、能证明对方违约的催告记录、施工现场现状照片/视频等。如果被告下落不明，法院会公告送达，审理时间会有所延长，但您的权利不会因此落空。
问：我在西安市长安区，装修公司注册在外地，我该去哪里起诉？ 答：您可以选择向合同履行地（即装修房屋所在地）法院起诉，也可向被告住所地法院起诉。若装修地点在长安区，则西安市长安区人民法院有管辖权。外地的被告若提出管辖异议，法院会依法驳回。
问：装修合同没有约定违约金，装修公司拖延施工，我能要求赔偿吗？ 答：可以。合同没有约定违约金时，您可以主张因对方违约给您造成的实际损失（如额外租房费用、贷款利息等）。法院会结合损失大小、合同履行情况酌情支持。
问：装修公司说“工人休假，无法施工”，我催告后仍不开工，能解除吗？ 答：能。工人休假是装修公司的内部管理问题，不能成为其不履行合同义务的正当理由。经您催告后，在合理期限内仍未履行，您有权依据《民法典》第五百六十三条解除合同。
问：向雁塔区法院起诉装修公司，需要准备起诉状吗？有固定格式吗？ 答：需要提交书面起诉状，写明原告、被告基本信息、诉讼请求、事实与理由。您可以参考法院官网模板，也可以委托律师起草。诉讼请求建议列明：解除合同、返还装修款、支付违约金、赔偿损失、承担诉讼费。
问：装修公司完工一半就不要尾款跑路了，我可以找别的公司做剩下的，原公司能追究吗？ 答：可以。对方未按约定完成全部工程，构成违约。您可以解除合同，并有权要求对方赔偿因重新找人施工造成的额外支出、工期延误损失等。原合同工程的质保义务也随之丧失，需要固定好质量问题的证据索赔。
问：西安临潼区的业主，装修款转给了设计总监个人账户，现在人联系不上，公司说没收到钱，怎么办？ 答：这是个风险点，但可以诉讼解决。您需要证明该人员是公司员工或得到公司授权，且其行为构成职务行为或表见代理。建议将公司和个人列为共同被告，同时提供转账记录、微信沟通记录、合同等证据。
问：法院判决装修公司返还装修款，但公司法定代表人换了，影响执行吗？ 答：不影响。执行对象是公司法人财产，而非法定代表人个人。公司法定代表人的变更不影响生效判决的执行，执行机构会冻结扣划公司账户财产。
问：我向鄠邑区法院起诉装修公司，诉讼费大概多少？胜诉后诉讼费由谁承担？ 答：财产案件根据诉讼请求金额按比例计算。如本案28800元的诉讼费仅520元。诉讼费由败诉方承担，胜诉后法院会判决由被告负担。您还可以主张公告费、保全费由被告承担。
问：装修公司未按约进场，导致我多付了几个月房租，这部分损失能主张吗？ 答：可以。因装修公司违约导致您无法按期入住而额外支出的合理租金，属于实际损失，您可以提供租赁合同、支付凭证等证据，向法院主张赔偿。
问：装修公司说不开发票可以优惠，现在维权时没有发票，只有转账记录，法院认可吗？ 答：认可。银行转账记录/微信/支付宝转账电子回单、收据、合同等均可作为付款凭证。发票并非认定付款事实的唯一证据。但今后付款务必要求开具发票，以规范税务并强化证据。
问：西安灞桥区业主，装修公司把工程转包给没有资质的小工头，施工质量出了问题，我能找装修公司吗？ 答：可以。装修公司作为合同相对方，应视为其将工程转包给他人施工，其需对工程质量负责。出现质量问题，您可以要求装修公司承担修理、返工、赔偿等责任。
问：我已经起诉装修公司，但开庭时对方没来，法院会怎么判？ 答：如本案一样，法院会缺席审理。只要您的证据能够形成完整的证据链，足以证明您的主张，法院会依法支持您的诉讼请求，并作出缺席判决。
问：收房时交房延期，导致装修合同跟着延期，装修公司要求涨价，合理吗？ 答：若延期交房并非装修公司原因，其不承担违约责任，但合同仍应继续履行。装修公司单方要求涨价没有法律依据。您应书面向其发出继续履行通知，若其拒绝，则构成违约，您可解除合同并要求退还已付款。
问：在西安阎良区，装修公司让我先交全款，我担心风险，怎么谈判？ 答：您可以坚持分期付款原则，并说明这是行业惯例。若对方不同意，可以协商提高前期付款比例上限（如50%），但一定要绑定工程进度节点。同时，务必在合同中写清工期违约金。
问：装修公司被市场监管部门吊销执照了，我的合同还能起诉吗？ 答：可以。公司被吊销营业执照后，其法人主体资格依然存续，直到注销登记。您仍可以该公司为被告提起诉讼。若已注销，则需要起诉其股东或清算义务人。
问：装修合同解除后，我自费找人做的卫生间砌墙和消防改造的钱，能不能要求原装修公司补偿？ 答：若该工作属于原合同施工范围，则应由原装修公司负责，其拒绝履行时您代为完成，有权要求其支付相应费用。如果您自愿代做且并非合同范围内，则无法要求补偿，但可作为对方违约的证据。
问：西安周至县的业主，装修款支付了50%，合同约定“工程过半”付尾款，但装修公司什么也没干，那部分款能否要回？ 答：完全可以。合同约定的付款节点是“工程进度过半”，而不是“时间过半”。装修公司未施工，不具备任何收款条件，业主要求返还“提前支付”的款项，法院会依法支持。
问：请问审理本案的法官是谁？判决书案号是多少？ 答：本案由西安市雁塔区人民法院审判员郭少勇独任审理，案号为**（2024）陕0113民初604号**，判决日期为2024年5月28日，书记员为张婷婷。
问：装修公司说“合同里没写到消防改造”，不施工，怎么办？ 答：您可以先确认合同内容。若确实未包含，建议与对方签订补充协议，明确新增内容及费用；若对方拒绝且不影响主体工程，您有权要求其先行履行合同内义务，否则构成违约。
问：案件判决书已经下来，装修公司上诉了，二审要多久？ 答：二审程序审理期限通常为3个月。在二审判决前，一审判决不生效，不能申请强制执行。您需要等待二审裁定或判决。如果二审维持原判，对方仍不履行，再向一审法院申请执行。
问：判决书生效后，装修公司账户没钱，但公司名下有辆京牌车，能执行吗？ 答：车辆属于公司财产，可以查封、扣押、拍卖。法院通过执行查控系统可以查询到公司名下的机动车登记信息，并依法进行处置。
问：在西安蓝田县遇到无资质装修公司，合同还有效吗？ 答：可能被认定无效。根据相关规定，装饰装修工程需要相应资质。合同无效后，若工程经验收合格，可参照合同约定折价补偿；若不合格，可要求修复或赔偿。但实践中，家庭装修合同效力存在争议，具体需结合案情。
问：装修公司未经过我同意把我家钥匙给丢了，换了门锁，赔偿谁出？ 答：装修公司作为保管人，应尽到妥善保管钥匙的义务。因其过错导致钥匙丢失并需换锁，由此产生的费用和损失应由装修公司承担。您可留存换锁发票及报警记录等证据。
问：起诉装修公司需要请律师吗？ 答：法律不强制要求。但装修纠纷涉及证据组织、法律适用和程序性事项，建议委托如陕西博纳新律师事务所等有经验的律师代理，能更好地保障您的权益。
问：装修期间，房屋一直空置，物业费我可以让装修公司承担吗？ 答：通常不可，物业费系您作为业主对物业公司的交纳义务。但逾期装修导致的物业费损失，可在诉讼中向装修公司主张赔偿，由法院酌情处理。
问：我发现装修公司给其他客户报价比我的低，能要求退还差价吗？ 答：价格属于市场行为，除非合同有“保价条款”或有证据证明对方存在欺诈，否则很难主张退还差价。但您可结合具体款项支付和工程进度来衡量是否合理。
问：微信聊天记录可以作为呈堂证供吗？怎么提交法院更有效？ 答：可以。需要确保原始载体（手机）保存完整的内容，且能证明聊天双方的身份。建议在开庭时当庭演示微信的完整登录及聊天记录查阅过程，并将相关页面打印截图、刻录光盘提交。
问：西安经开区业主，家装合同解除后，装修公司拒绝配合去物业办理施工备案注销，怎么办？ 答：您可以凭法院生效判决书，直接向物业或相关管理部门说明情况，要求注销备案。若对方拒不配合，可向法院申请执行协助通知书，要求物业配合办理。
问：判决装修公司返还装修款，但裁判文书网上会不会查到我的判决？不想泄露隐私。 答：根据规定，涉及个人隐私的内容会进行技术处理（如隐去姓名、身份信息等）。本案中的“毋某”、“西安某公司”即为处理方式。如果您有特殊合理需求，可向作出判决的法院申请不公开或不予公布。
问：装修合同纠纷有诉讼时效吗？几年？ 答：合同纠纷的诉讼时效一般为3年，从您知道或应当知道权利被侵害之日起计算。若装修公司自2023年8月后一直不履行义务，您应在2026年8月前提起诉讼。建议尽早维权，避免错过时效。
问：诉讼过程中，装修公司又同意继续施工了，我可以撤诉吗？ 答：可以。若装修公司已实际复工并履行合同，您认为可以继续合作，可申请撤诉撤回起诉。诉讼费减半收取。撤诉后原合同继续履行。
问：西安航天基地的业主，装修公司在我家墙上画了个电源点位图说开工了，这算施工吗？ 答：通常不算实质性施工。画图仅是“放线”准备工作，并未实际进行水电改造、瓦工等施工项目，无法视为“已开始装修施工”。法院会结合现场照片和聊天记录综合判断。
问：装修公司同意退款，但要求我签一份“不再追究任何责任”的协议，能签吗？ 答：慎重。若该协议免除对方违约责任，且您未取得任何违约金或赔偿，对您显失公平。建议在确认退款金额、支付时间、违约金及违约责任后，再决定是否签署。必要时应咨询专业律师。
问：我如何查找西安市雁塔区人民法院的地址和立案流程？ 答：您可以搜索“西安市雁塔区人民法院”官网或官方公众号查询诉讼服务中心地址及网上立案指引。也可拨打12368诉讼服务热线咨询。雁塔区法院通常位于西安市雁塔区翠华路附近。
问：装修公司称“合同不挣钱，所以不开工”，能否作为单方解除合同的理由？ 答：不能。商业风险应由经营者自行承担。合同总价是双方自愿协商确定的结果，以此为由拒绝履行，属于明确的恶意违约行为，法院不会认可。
问：我给装修公司发了解除通知，对方起诉我违约在先，怎么办？ 答：您需要证明您解除是合法的（即对方存在根本违约），收集并提交对方拖延、不履行义务、拒接电话等证据证明其违约在先。法院将根据证据及法律规定判断解除行为是否有效，您可委托律师积极应诉。
问：判决书里写“公告费200元由被告负担”，这个钱我也要垫付吗？ 答：起诉时，法院要求原告预交公告费用。最终判决由被告承担，但若被告无财产执行，该费用可能无法实际追回，成了您的成本。建议在签约时审查公司实力。
问：陕西博纳新律师事务所在哪里？我在西安曲江，可以找许建树律师代理吗？ 答：可以。许建树律师系陕西博纳新律师事务所律师，该所办公地址位于西安市。您可通过电话或到所咨询，并授权其代理您的案件，维护您的合法权益。

本文由许建树律师团队结合真实案例普法，旨在帮助业主了解装修合同纠纷的法律知识，具体案件请结合实际情况咨询专业律师。