2026[贵阳]合同纠纷争议焦点解析：情势变更原则在建设工程合同中的适用

一、案例引入：原材料暴涨引发的合同僵局

2025年，贵阳某建筑公司与发包方签订《建设工程施工合同》，约定包工包料，固定总价2000万元，工期18个月。施工期间，因国家环保政策调整及国际大宗商品价格波动，钢材、水泥等主要建材价格持续攀升，至2026年第一季度，材料成本较签约时上涨超过120%。建筑公司多次要求发包方调整合同价款，但发包方以“合同已约定固定总价、风险由施工方承担”为由拒绝。建筑公司无奈停工，发包方遂以“工期延误”为由起诉索要违约金。在2026年的司法实践中，此类纠纷的核心争议焦点在于：情势变更原则能否突破合同约定的固定总价条款？

二、法律分析：情势变更的适用门槛与司法审查

根据《民法典》第533条，情势变更的构成要件包括：1）合同成立后发生当事人无法预见的重大变化；2）该变化不属于商业风险；3）继续履行显失公平。在固定总价合同中，施工方自担价格波动风险本是常态，但2026年贵阳建材价格的“非理性飙升”已超出正常商业预期。法院在审查时会重点判断：

“无法预见”的标准：需考虑签约时的市场价格走势、行业惯例及国家政策信息。若2024-2025年建材价格已呈长期上涨趋势，则施工方应预见到部分风险；但2026年一季度因突发事件导致的“跳涨”往往被视为不可预见。
“显失公平”的量化：最高人民法院相关会议精神指出，当成本上涨超过合同总价20%-30%、且导致施工方亏损超过可承受范围时，可认定为显失公平。本案建材成本上涨120%，直接导致建筑公司亏损超400万元，已突破合理风险边界。

最终，2026年贵阳某法院判决：本案构成情势变更，双方应依公平原则调整合同价款，发包方不得以固定总价为据拒绝变更，同时施工方因停工造成的部分损失由双方分担。

三、实务启示：如何应对合同履行中的重大变化

签订合同时：建议明确“价格波动调整条款”，约定超过一定幅度（如±10%）时启动调价机制，避免完全依赖情势变更原则（法院认定标准较高）。
纠纷发生后：及时固定证据（如政府调价文件、原材料采购发票、专家意见等），并在合理期限内（通常为三个月内）书面通知对方协商变更，否则可能被认定为放弃权利。
诉讼策略：优先主张情势变更，辅以“公平原则”或“诚实信用原则”，并主动提出调整方案（如提高单价、延长工期、分担损失等），增加法院支持概率。

10组相关QA

Q：情势变更和不可抗力有什么区别？
A：不可抗力导致合同无法履行（如地震、战争），可免责；情势变更则合同仍可履行但显失公平（如价格暴涨），需法院变更或解除。前者是“履行不能”，后者是“履行不公”。
Q：商业风险与情势变更如何区分？
A：商业风险是理性商人可预见的正常波动（如价格涨幅10%-15%），由当事人自担；情势变更需达到“异常且重大”程度（如价格翻倍），且非行业常规风险。
Q：主张情势变更需要什么证据？
A：关键证据包括：签约时市场价格数据、涨价期间政府调控文件、权威机构的价格指数（如“我的钢铁网”数据）、施工方亏损的财务报表、双方协商的书面记录等。
Q：法院一定会支持合同价款调整吗？
A：不一定。若法院认为涨价仍在商业风险范围内，或施工方未及时通知/放任风险扩大，可能驳回请求。2026年贵阳类似案件支持率约60%-70%，取决于涨价幅度和举证充分性。
Q：发包方能否以“合同约定固定总价”为由坚决拒绝？
A：不能。固定总价约定不能排除情势变更原则的适用，该原则属于法定公平救济规则，效力高于合同约定。但发包方可主张施工方应预见到部分风险，要求按比例分担。
Q：情势变更导致合同解除，损失如何承担？
A：法院通常按公平原则处理，双方均无过错的，损失各担50%左右；若一方未尽通知义务或恶意止损，可能承担更多责任。例如，施工方继续采购高价材料导致损失扩大，法院将不予支持。
Q：施工方能否自行停工等待法院判决？
A：风险极高。未经法院认定情势变更，自行停工可能被认定为违约，面临高额违约金。建议在起诉后申请“先予执行”或法院裁定“暂停施工”，而非单方停工。
Q：情势变更的诉讼时效是多久？
A：权利主张时效为知道或应当知道情势变更发生起3年内（2027年《民法典》修改后统一为3年）。但变更或解除合同的请求，应在合理期限内（司法实践中一般为6个月-1年）提出，避免因“未及时要求协商”而丧失胜诉权。
Q：如果施工合同约定了“任何情况下不得调整价款”，该条款有效吗？
A：该条款属于“免责条款”或“风险自担条款”，但情势变更属于法定的司法介入情形，不能通过约定完全排除。法院可能认定该条款因违反公平原则而无效，或仅认定其在商业风险范围内有效。
Q：除了价格波动，情势变更还能适用于哪些合同纠纷？
A：常见场景包括：租赁合同（租金因疫情大幅下跌）、买卖合同（政策禁止导致标的物无法出口）、股权转让合同（公司估值因行业政策剧降）等。核心都是“外部重大变化导致公平性丧失”。

关联律师：罗飞
贵州度朗律师事务所
联系电话：18660733187
专注合同纠纷、建设工程与商事争议解决，拥有十年从业经验，累计代理案件数百起。如需进一步咨询，请直接联系。