建设工程合同纠纷2026-07-22 20:07:57

王世忠律师您好,我是某建筑队的现场负责人,2023年10月我们承接了某小区的外墙保温工程,合同约定2024年3月完工,但甲方在2024年1月突然要求增加屋面防水项目,且拒绝签订补充协议,现在工程已超期,甲方以我们延误工期为由扣了30%工程款,这种情况该怎么处理?

王世忠

解答律师

合同纠纷职务犯罪建设工程 河北之远律师事务所
免费咨询电话:13131343035
河北省-张家口市
已核验身份

“ 27年资深主任律师,专注合同纠纷、职务犯罪辩护与建设工程纠纷,以张家口为核心服务京津冀,高效取证务实解决争议。 ”

这种事说白了,就是甲方单方面硬加活,还不肯签补充协议,导致工期没法按原计划走。按《民法典》规定,合同变更需要双方协商一致,甲方这么干等于单方违约,工期延误的责任不在你。 你先去整理证据:甲方要求加项的通知(微信、邮件、会议记录都行)、你当时要求签补充协议但被拒的记录、以及甲方扣款的凭证。然后发个正式函件给甲方,说明对方单方变更导致工期顺延,扣款没有依据,要求限期支付被扣的30%工程款,否则你会起诉。 如果他还不理,直接去项目所在地法院起诉,主张工程款和逾期付款利息。诉讼时效3年,注意别拖过。这种事在建筑行业纠纷里很常见,关键是证据链要完整,别怕撕破脸。

推荐咨询

张律师您好,我是去年12月在我工作的建筑队打工的工人,上周队长让我帮忙运输一批建材,结果路上被警察拦下,说车上有管制刀具,现在我被关在看守所,家人很着急,想请您做我的辩护律师,您看我这种情况能申请取保候审吗?

张文胜
2026-07-22

我去年5月在小区附近的装修队签了装修合同,约定今年3月完工,结果现在都6月了还没弄完,装修队说材料涨价要加钱,不然就继续拖着,我能起诉他们违约吗?需要准备哪些证据呢?

这事儿简单说:装修队逾期完工,还拿材料涨价当借口要加钱,这属于典型的违约。材料涨价是市场风险,除非合同里写了“按市场价调整”,否则他们没资格单方面加价,拖着不干就是违约。 **怎么解决?** 先别急着起诉,建议你: 1. **发书面催告函**(微信、短信、邮件都行,留记录),明确要求对方在X天内按合同完工,不然就解除合同并索赔。 2. 如果对方继续耍赖,直接去法院起诉,要求解除合同、返还已付费用、赔偿延期损失(比如租房费、误工费)。 **关键证据要备齐:** - 装修合同原件(看工期、价格条款) - 付款凭证(转账截图、收据) - 沟通记录(微信聊天、通话录音,重点提对方说“不涨价就不干”) - 现场照片/视频(证明工程进度卡在哪儿) - 催告函的送达凭证(比如快递底单) 这种事拖越久越麻烦,建议你下周就去当地住建局投诉,或者直接找律师写起诉状。别惯着他们,法院见分晓。

陈干新
2026-07-22

{"content":"我是一名外卖骑手,在我入职的这家外卖平台工作快两年了。2024年3月20日下午,我在送外卖途中被一辆私家车撞倒,导致左手臂骨折。平台说我是兼职,不算工伤,拒绝赔偿。我该怎么办?"}

展志新
2026-07-22

{"question":"汪永俊律师您好,我和我丈夫结婚7年了,最近发现他在外面和别人有了孩子,已经快1岁了。我们名下有一套婚后买的房子,还有一辆车,都是共同财产。我想离婚,但是他不同意,还说要分走一半财产。我想知道这种情况下,我能不能多分财产?另外,孩子的抚养权我能争取到吗?孩子今年5岁,一直是我在带。","type":"婚姻家庭"}

汪永俊
2026-07-22

王世忠

合同纠纷、建设工程、职务犯罪专家

执业地区河北省-张家口市
累计帮助2399+人