{"content":"袁华君律师，我想请教您，我工作的施工队去年承接了一个小区的景观绿化工程，合同约定工程款分三次支付，第一次预付款已经收到，但第二次进度款甲方一直拖着不给，现在工程已经完成了70%，我们能不能停工或者要求解除合同？"}

Question

袁华君 · Accepted Answer

这种事很常见，甲方拖着进度款，你们心里肯定急。先说结论：**可以停工，但解除合同要慎重**。

**定性原因：** 甲方不按合同付第二次进度款，属于违约。根据《民法典》，你们有权要求他先付钱，他再不给，你们就能停工，甚至主张他赔偿停工损失。但直接解除合同，要看合同里有没有约定“甲方欠款到一定期限或金额，乙方有权解约”。如果合同没写，法律上也能解，但流程复杂，而且要证明甲方根本违约（比如明确表示不付了或拖了很久）。

**怎么解决：**  
1. **先书面催告**：发个正式函件（微信、邮件、挂号信都行），写明“请X日内支付进度款XX元，否则我方将依据合同及法律暂停施工，并保留解除合同、索赔损失的权利”。留好证据。  
2. **停工**：催告后甲方还不给，直接停工。别怕，法律支持。但停工期间要保护好已经完成的70%工程，别让植被坏死、材料损坏。  
3. **解除合同**：如果甲方拖了几个月还耍赖，或者工程款比例大，影响你们生存，可以考虑起诉解除。但注意，停工后甲方可能换人干剩下的30%，你们要算清楚：已经完成的工程量值多少钱，加上停工损失，能不能拿回来。

**建议你**：别急着解约，先停工+催款，同时找甲方领导当面谈，说“再不付款，我们只能起诉，法院查封你们小区房产，到时候大家都麻烦”。很多甲方怕影响声誉，会妥协。如果实在不行，找当地住建局或劳动监察大队投诉，他们压工程款是违法的。

**关键词**：工程款纠纷、施工合同解除、停工索赔、甲方拖欠工程款、进度款维权。

推荐咨询

我今年1月和我现在的外企单位签了三年的劳动合同，合同里约定了岗位是行政，但上个月单位突然通知我要调去销售岗位，我不同意，单位说如果我不服从就解除合同，这种情况单位算违约吗？我可以要求赔偿吗？

袁华君

咨询动态