法律咨询2026-07-31 15:56:06

我工作的建筑队今年1月和一家连锁火锅店签订了建设工程合同,负责火锅店的装修工程,约定工期3个月,到4月15日完工,结果火锅店方面一直拖延支付工程款,导致我们无法按时完工,现在火锅店反过来要我们承担违约责任,这种情况我们该怎么办?

李李

解答律师

四川贞明律师事务所
免费咨询电话:
四川省-德阳市
已核验身份

李李律师,执业多年,长期深耕买卖合同与建设工程合同纠纷,擅长证据链构建与精准适用法律,提供从风险防控到诉讼执行的全流程法律服务,以德阳为核心覆盖四川省。

这事儿说白了,火锅店自己拖着工程款不给,才导致你们没法按时完工,这属于典型的发包人违约。根据《民法典》第803条,发包人没按约定付钱,承包人有权顺延工期,而且不用承担违约责任。所以火锅店反过来告你们,法律上站不住脚。 **怎么解决?** 1. **马上收集证据**:合同原件、付款记录、催收的微信聊天记录或通话录音(最好有对方承认拖欠的口头证据)、你们催款的书面函件等。 2. **发一封正式函**:给火锅店发个书面通知,明确写“因贵方未按合同约定支付工程款,导致我方无法按期完工,工期应顺延,我方不承担任何违约责任,并保留索赔损失的权利”。建议用快递寄,留底单。 3. **如果对方还闹**:直接去法院起诉,要求火锅店支付拖欠的工程款、违约金(如果合同有约定),以及你们因停工造成的损失(比如工人工资、材料费等)。 4. **注意时效**:建设工程纠纷的诉讼时效是3年,从知道权利被侵害起算,赶紧处理别拖。 关键词:**建设工程合同纠纷**、**工程款拖欠**、**工期延误责任**、**发包人违约**、**装修工程索赔**。这种事越早行动越有利,别让对方反咬一口。

推荐咨询

李李

买卖合同、建设工程专家

执业地区四川省-德阳市
累计帮助409+人