{"question":"张成基律师，您好！2023年1月，我所在的建筑公司与一家开发商签订了一份建设工程施工合同，约定由我们公司承建某商业综合体项目，合同总价为2000万元。在施工过程中，开发商未能按照合同约定及时支付工程进度款，导致我们公司资金周转困难，无法按时完成工程。现在开发商反而以我们公司工期延误为由，要求我们支付违约金。我想请教张成基律师，我们公司应该如何应对这种情况？"}

这种事儿说白了就是开发商自己先违约，拖欠工程款，导致你们没法正常施工，反过来倒打一耙要违约金。法律上这叫“先履行抗辩权”——对方没按合同付钱，你们就有权暂停施工，工期延误的责任在开发商，不在你们。 **怎么解决？** 1. **赶紧固定证据**：收集所有开发商未按时付款的凭证（比如付款计划、催款函、微信聊天记录、银行流水），以及你们因为资金短缺被迫停工的相关记录（比如材料采购单、工人工资欠条）。 2. **书面发函**：以公司名义正式给开发商发一份《工程款催告函》和《工期顺延通知》，明确说明“因你方未按期支付进度款，我方依据合同约定暂停施工，工期相应顺延，由此产生的违约责任由你方承担”。记得用EMS或挂号信，留好回执。 3. **别慌着应诉**：如果开发商已经起诉，你们在法庭上直接主张“开发商违约在先，我方不构成工期延误”，同时反诉要求支付拖欠的工程款和利息。这类建设工程合同纠纷，法院通常会先查支付节点。 **关键提醒**：千万别傻乎乎自认延误，除非你们合同里写了“不得以未付款为由停工”。建议你立刻找当地擅长建设工程纠纷的律师，带着合同和证据当面聊，很多细节（比如付款节点、违约责任条款）会影响最终结果。