刘金玉律师您好，我想咨询一下建设工程合同纠纷的问题。我工作的建筑队去年3月和一家企业签订了一份建设工程施工合同，约定今年6月完工。但对方一直拖延支付进度款，导致我们无法按时完工。现在对方反而要求我们承担违约责任，请问这种情况我们该怎么办？

这种事说白了，对方先耍赖拖欠进度款，现在反过来倒打一耙要你承担违约责任——法律上这叫“先违约方不得主张后违约方责任”。根据《民法典》第803条，发包人未按约定支付工程款，承包人有权顺延工期，甚至停工。你这边因为对方欠款导致工期延误，压根不构成违约，反而可以追究他们逾期付款的利息和损失。 **怎么解决**： 1. **立刻固定证据**：把合同、付款节点、每次催款记录（微信聊天、邮件、录音）、对方拖延付款的书面或口头承诺都攒齐。尤其要证明“是因为对方不给钱，你们才没法按时完工”。 2. **发份正式催告函**：建议用挂号信或律师函，明确要求对方限期支付欠款，并告知工期顺延。这既是法律程序，也是后续打官司的关键证据。 3. **如果对方继续耍赖**：直接起诉到法院，主张对方支付工程款+逾期利息，同时反诉要求驳回他们的违约责任请求。法院大概率会判你方无责，对方还得赔钱。 **关键词**：建设工程合同纠纷、进度款拖欠、违约责任、施工合同纠纷、工程款追讨。 记住：别被对方吓住，你占理。赶紧找当地建筑工程领域的律师帮你看合同细节，这种事越拖越被动。