法律咨询2026-08-02 11:43:56

{"question":"白占锋律师,我是一家建筑公司的负责人。2021年10月,我们和甲方签订了道路建设合同,约定今年6月竣工。但施工过程中甲方多次变更设计,导致工期延误,现在甲方反而要求我们承担违约责任。想请教您,这种情况我们应该如何应对?"}

白占锋

解答律师

陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份

白占锋律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。

这种事说白了,就是甲方自己改设计导致工期拖了,现在反过来怪你,法律上站不住脚。根据《民法典》第803条,发包人变更设计造成工期延误,不仅不能让你担责,还得给你顺延工期、赔偿损失。 **怎么解决:** 1. **立刻固定证据**——把所有设计变更的书面通知、会议纪要、聊天记录、签证单都整理好。尤其要证明每次变更都直接影响了施工进度。 2. **发书面函件**——正式给甲方发函,说明工期延误是由于其多次变更设计导致,要求顺延工期并确认新增费用。建议用挂号信或EMS留痕。 3. **别停工**——除非甲方严重拖欠工程款,否则继续施工,但同步做好签证。如果甲方不配合签证,就拍照、录像、公证,证明你曾主张权利。 4. **最后一步**——如果甲方坚持追究你违约责任,直接起诉或仲裁,法院大概率会认定甲方违约在先,你无需承担延期责任。 **关键词提示**:工期延误索赔、工程变更签证、违约责任认定、施工合同纠纷。记住,这种事越早走程序,你的主动权越大。

推荐咨询