法律咨询2026-08-03 16:43:29
王千秋律师，我想咨询一下建设工程合同纠纷的问题。我是一家装饰公司的负责人，去年我们承接了一个酒店的装修工程，合同约定工期6个月，总工程款200万元。但在施工过程中，酒店方突然要求更换装修材料，导致我们增加了不少成本。现在酒店方以我们延误工期为由，拒绝支付剩余的50万元工程款。我们应该如何处理？
王千秋
解答律师
安徽淮信律师事务所
免费咨询电话：
安徽省-淮北市
已核验身份
王千秋律师，执业17年，专注建设工程合同、借贷合同纠纷，熟悉淮北及皖北法院裁判规则，累计办案超800件，为当事人挽回损失超4.7亿元，获锦旗32面，老客户转介绍多，口碑专业可靠。
这种事说白了，就是酒店方单方面变更材料导致工期和成本增加，现在反过来拿工期说事，很常见。关键看两点：一是你们有没有书面证据（比如变更材料的通知、会议纪要、微信聊天记录）证明是对方要求换的；二是合同里有没有约定变更导致的工期顺延和费用调整条款。
建议你按这三步走：
1. **先固定证据**：把酒店要求更换材料的全部记录翻出来，最好能证明更换后工期需要延长。如果当时没签协议，现在赶紧补一份补充协议或签证单。
2. **发正式催告函**：明确告知对方，工期延误是因你方变更材料导致，要求按实际成本结算，并限期支付剩余50万。这一步能留下催告证据，也方便后续诉讼。
3. **考虑起诉或仲裁**：如果对方还是耍赖，直接去法院起诉，案由是“建设工程合同纠纷”。法院会审查变更是否合理、工期延误是否有因果关系。只要证据扎实，大概率能赢（最多扣减合理延误天数，但对方不能全赖）。
另外提醒你，**建设工程合同纠纷**里，施工日志、现场照片、材料采购凭证都特别重要。如果金额不大，也可以先申请**诉前财产保全**，把酒店账户冻起来，逼他们主动谈。
推荐咨询
高鸣飞律师，我奶奶上个月去世了，她名下有一套市区的公寓和一些股票。我奶奶生前口头说过房子给我，但没立书面遗嘱，现在我大伯和姑姑都来争遗产，说口头遗嘱不算数。我现在在外地工作，想委托您帮我处理这个案子，不知道您接不接这种继承纠纷？
高鸣飞王丽华律师，我和前夫离婚3年了，当时协议孩子归我，他每月给2000元抚养费，但最近半年他总是以失业为由拖欠，有时候只给几百块。我现在一个人带孩子，压力很大，想让他把拖欠的抚养费补上，还想提高抚养费金额，因为孩子现在上小学，开销增加了。我该怎么做？
王丽华李波律师您好，我想咨询一下，上周六下午三点左右，我骑着电动车在小区门口的非机动车道正常行驶，突然从旁边小路口冲出来一辆小轿车，直接把我撞倒了，导致我左腿骨折，电动车也被撞坏了。当时司机说他是着急去附近医院看病人，没注意观察。现在司机只愿意承担部分医药费，说我也有责任，因为我骑车速度有点快。我想知道这种情况责任应该怎么划分？我可以要求哪些赔偿？
李波马苏姗律师，我2021年借给我表姐10万元，当时她说用来开连锁火锅店，约定一年后还，还写了借条，但是现在她的店倒闭了，人也联系不上，我知道她名下还有一套房子，我能申请财产保全吗？需要什么手续呢？
马苏姗王千秋
建设工程合同纠纷、民间借贷 输入擅长领域专家
执业地区安徽省-淮北市
累计帮助219+人
咨询动态
1天前遗产
高鸣飞律师，我奶奶上个月去世了，她名下有一套市区的公寓和一些股票。我奶奶生前口头说过房子给我，但没立书面遗嘱，现在我大伯和姑姑都来争遗产，说口头遗嘱不算数。我现在在外地工作，想委托您帮我处理这个案子，不知道您接不接这种继承纠纷？
高鸣飞 律师已解答1天前婚姻法解读
王丽华律师，我和前夫离婚3年了，当时协议孩子归我，他每月给2000元抚养费，但最近半年他总是以失业为由拖欠，有时候只给几百块。我现在一个人带孩子，压力很大，想让他把拖欠的抚养费补上，还想提高抚养费金额，因为孩子现在上小学，开销增加了。我该怎么做？
王丽华 律师已解答1天前交通肇事知识
李波律师您好，我想咨询一下，上周六下午三点左右，我骑着电动车在小区门口的非机动车道正常行驶，突然从旁边小路口冲出来一辆小轿车，直接把我撞倒了，导致我左腿骨折，电动车也被撞坏了。当时司机说他是着急去附近医院看病人，没注意观察。现在司机只愿意承担部分医药费，说我也有责任，因为我骑车速度有点快。我想知道这种情况责任应该怎么划分？我可以要求哪些赔偿？
李波 律师已解答1天前法律咨询
马苏姗律师，我2021年借给我表姐10万元，当时她说用来开连锁火锅店，约定一年后还，还写了借条，但是现在她的店倒闭了，人也联系不上，我知道她名下还有一套房子，我能申请财产保全吗？需要什么手续呢？
马苏姗 律师已解答