法律咨询2026-08-04 20:15:48

{"content":"2022年10月,我所在的建筑公司承包了一个商业综合体项目,合同约定2023年12月竣工。但在施工过程中,业主多次变更设计,导致工期延误了3个月。现在业主不仅不支付延误期间的费用,还要求我们支付逾期竣工的违约金。我想咨询张成基律师,这种情况我们可以起诉业主吗?"}

张成基

解答律师

陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份

张成基律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。

这种事核心就一句话:业主自己改设计导致工期延误,反过来要你交违约金,法院基本不会支持。 **定性原因**:根据《民法典》第803条,发包人(业主)变更设计造成工期延误,责任在业主,你不仅不用赔钱,还能要求业主支付延误期间产生的额外费用(比如人工、机械闲置费等)。 **怎么解决**: 1. **赶紧收集证据**——把业主每次变更设计的书面通知、会议纪要、设计变更单、现场照片、你发过的工期顺延申请函(最好有签收记录)都整理好,这些是打赢官司的关键。 2. **先发律师函**,书面要求业主确认工期顺延并支付延误费用,同时明确拒绝承担违约金。 3. 如果业主不理,**直接起诉**,要求法院确认工期顺延、判令业主支付延误费用,并驳回他的违约金请求。 建议你找个擅长**工程变更索赔**和**工期延误纠纷**的律师,这类案子证据链清晰的话胜诉率很高。别怕,业主无理取闹反而容易输。

推荐咨询

2023年11月,我因为在网上卖了一些自己做的保健品,被人举报说是假药,公安把我抓了,现在案子还在侦查阶段,我真的不知道那是假药啊,就是自己按照配方做的,想请马军律师帮我分析一下,这种情况我该怎么办,会不会被判刑?

这种事确实挺闹心的。首先,公安抓你是因为涉嫌“销售假药罪”,但能不能判刑,关键看两点:一是你卖的保健品有没有被认定为“假药”(比如非法添加西药成分、或者完全没有批准文号);二是你主观上“知不知道”是假药。 如果确实只是按照传统配方自己做,没加违禁成分,也没有故意冒充药品,那属于“主观上不明知”,法律上有可能不构成犯罪。但问题在于,你作为卖家,有义务核实产品合法性,单纯的“不知道”很难完全免责。 现在还在侦查阶段,建议你: 1. **立刻请律师**,让律师介入阅卷、跟办案机关沟通,争取取保候审或不起诉。 2. **收集证据**:配方的来源、成分说明、购买原料的凭证、聊天记录等,证明你确实不知道是假药。 3. **不要乱认罪**,笔录里要强调“自己也是受害者,不知法律禁止”。 像这种“网上卖保健品涉嫌假药罪”的案子,关键看两点:**主观故意**和**产品性质**。如果产品本身安全,你又是初犯,律师争取到行政处罚或缓刑的可能性很大。赶紧找专业律师,别拖。

马军
2026-08-04

{"question":"我奶奶在2020年12月去世,她留下了一套位于深圳的房产和一些首饰。奶奶生前立了一份遗嘱,将房产留给我,首饰留给我的堂哥。但是我的堂哥认为遗嘱是伪造的,他想继承房产。我想知道这份遗嘱是否有效?我应该如何证明遗嘱的真实性?如果通过诉讼解决,我需要准备哪些材料?我可以找高鸣飞律师代理这个案件吗?"}

高鸣飞
2026-08-04

高山律师,我2023年6月和家门口的家具店签订了一份家具买卖合同,约定购买一套沙发和一张餐桌,总价8000元,我支付了5000元定金,约定2023年8月交货。但到了交货日期,家具店说沙发缺货,要推迟到10月,我不同意,要求解除合同并双倍返还定金。家具店只同意返还5000元定金,这种情况我能起诉要求双倍返还吗?

高山
2026-08-04

刘金玉律师您好,我是做装修的,2023年10月给客户装修新房,签的合同里写了2024年1月完工,结果客户一直拖着不给尾款,说装修有问题,但合同里没写具体验收标准,这种情况该怎么办?

这种事说白了,就是合同里没写验收标准,客户拿“装修有问题”当借口拖着不给钱。你签合同时留了个坑,现在对方正好卡这个漏洞。 **解决办法分两步走:** 1. **先固定证据,证明你按约定干了活**。比如水电验收照片、材料进场单、微信聊天记录里对方没提过严重问题的话。赶紧把这些整理出来,发个正式催款函(微信或挂号信都行),明确要求7天内付款,否则算违约。 2. **如果对方继续扯皮,去法院起诉**。装修合同纠纷里,验收标准不明确时,法院通常看“是否达到正常使用功能”。只要你的水电、防水、贴砖这些没大毛病,法院大概率判对方付尾款。你还可以主张逾期付款利息。 **注意**:别被对方带节奏去搞什么“修缮后再付”,一旦你同意返工,对方可能继续挑刺。建议你直接找当地律所写个律师函,几百块的事,很多客户收到就怂了。

刘金玉
2026-08-04

张成基

建设工程与合同纠纷专家

执业地区陕西省-西安市
累计帮助109+人

咨询动态

1天前刑事处罚案例

2023年11月,我因为在网上卖了一些自己做的保健品,被人举报说是假药,公安把我抓了,现在案子还在侦查阶段,我真的不知道那是假药啊,就是自己按照配方做的,想请马军律师帮我分析一下,这种情况我该怎么办,会不会被判刑?

马军 律师已解答
1天前遗产

{"question":"我奶奶在2020年12月去世,她留下了一套位于深圳的房产和一些首饰。奶奶生前立了一份遗嘱,将房产留给我,首饰留给我的堂哥。但是我的堂哥认为遗嘱是伪造的,他想继承房产。我想知道这份遗嘱是否有效?我应该如何证明遗嘱的真实性?如果通过诉讼解决,我需要准备哪些材料?我可以找高鸣飞律师代理这个案件吗?"}

高鸣飞 律师已解答
1天前法律咨询

高山律师,我2023年6月和家门口的家具店签订了一份家具买卖合同,约定购买一套沙发和一张餐桌,总价8000元,我支付了5000元定金,约定2023年8月交货。但到了交货日期,家具店说沙发缺货,要推迟到10月,我不同意,要求解除合同并双倍返还定金。家具店只同意返还5000元定金,这种情况我能起诉要求双倍返还吗?

高山 律师已解答
1天前法律咨询

刘金玉律师您好,我是做装修的,2023年10月给客户装修新房,签的合同里写了2024年1月完工,结果客户一直拖着不给尾款,说装修有问题,但合同里没写具体验收标准,这种情况该怎么办?

刘金玉 律师已解答