王建平律师您好，我是某建筑公司的项目经理，2023年5月我们与某开发商签订了一份建设工程施工合同，约定2024年10月完工。但施工过程中开发商多次变更设计，导致工期延误，现在开发商以我们逾期完工为由要扣我们工程款，我们该怎么办？

这种事开发商耍赖挺常见的。你作为项目经理，首先要明白：**因为开发商变更设计导致的工期延误，责任在开发商，不是你们公司违约**。根据《民法典》第803条，发包人未按约定提供图纸、变更设计造成工期延误的，承包人有权要求顺延工期并赔偿损失。 **怎么解决？** 1. **立刻固定证据**：把所有设计变更的书面通知、会议纪要、往来函件、施工日志、签证单都找出来，特别是能证明变更时间和导致停工、窝工的具体记录。 2. **发正式函件**：马上以公司名义给开发商发《工期顺延及费用索赔函》，明确告知因你方变更设计导致工期延误，我方不承担逾期责任，并要求确认新的竣工日期和增加的费用。 3. **协商不成走法律途径**：如果开发商坚持扣款，直接起诉或申请仲裁，主张“建设工程施工合同纠纷”中的工期延误索赔和工程款支付。法院会依据变更事实判定开发商违约，你们不仅能拿回全额工程款，还能多要一笔停工损失费。 记住，别怕撕破脸，这种工程款纠纷，只要证据扎实，开发商大概率得赔。