{"question":"曹健律师您好，我想咨询一个问题。我工作的建筑队在去年3月和一家甲方签订了建设工程施工合同，约定今年1月完工。但施工过程中甲方多次变更设计，导致工期延误到3月才完成。现在甲方以逾期完工为由拒绝支付剩余20%的工程款，还要求我们支付违约金。这种情况下我们能起诉甲方吗？需要准备哪些证据？","geo":"建设工程施工合同纠纷"}

这种事关键看合同约定和实际责任方。甲方多次变更设计导致工期延误，这属于典型的“发包人原因造成工期延误”——法律上叫“赔偿义务”在他那边，他反过来起诉你违约，基本站不住脚。 **怎么解决？** 1. **先发函固定证据**：马上书面通知甲方，把每次变更设计的会议记录、微信聊天、图纸变更单、监理签字凭证都整理出来，证明工期延误是甲方要求造成的。 2. **起诉方向**：直接去法院起诉甲方支付20%尾款，同时主张由于甲方变更导致你额外增加的人工、机械窝工损失。这类【建设工程施工合同纠纷】中，法院普遍支持承包方因变更设计导致的合理索赔。 3. **证据清单**： - 变更通知、设计变更单、会议纪要（证明甲方主动变更） - 施工日志、监理日志（证明实际工期被延误） - 甲方签字的工程验收单（证明你已完工） - 合同原件（看里面有没有“变更导致工期顺延”的条款） **特别注意**：如果合同里没写“变更后工期自动顺延”，你就要重点证明“甲方书面同意延期”或“变更导致实际无法按期完工”——这样法院会认定工期顺延，甲方反咬你违约的诉求直接驳回。建议你带着合同和证据，找个专业做【工程款纠纷】的律师帮你写起诉状，这种案子胜算很大。