法律咨询2026-08-06 20:23:00

我朋友的建筑公司去年和甲方签了办公楼建设合同,约定今年5月交房,但甲方没按时提供施工图纸,导致工期延误。现在甲方要解除合同,还让我们赔偿损失,这合法吗?

林峰

解答律师

四川贞明律师事务所
免费咨询电话:
四川省-德阳市
已核验身份

李李律师,执业多年,长期深耕买卖合同与建设工程合同纠纷,擅长证据链构建与精准适用法律,提供从风险防控到诉讼执行的全流程法律服务,以德阳为核心覆盖四川省。

这种情况,甲方想解除合同还要你赔钱,基本不合法。关键原因在于:是甲方自己没按时提供施工图纸,导致工期延误,这属于甲方的过错。根据《民法典》,发包人未按约定提供图纸、资料,承包人有权顺延工期,甚至要求赔偿损失。所以,甲方无权以“工期延误”为由解除合同,更没资格让你赔钱。 **怎么解决?** 1. 立刻收集证据:把甲方没有按时提供图纸的邮件、微信聊天记录、会议纪要、函件等全部整理好,尤其是能证明“约定提供图纸时间”和“实际提供时间”的凭证。 2. 发一份正式函件给甲方,明确告知:因你方未按时提供图纸,工期应相应顺延,拒绝其解除合同和赔偿要求,并要求继续履行合同。 3. 如果甲方坚持要解除,你可以起诉到法院,主张继续履行合同,或者要求甲方承担违约责任(比如赔偿你停工造成的损失)。 记住,这种事别被对方吓住,法律上你占理。建议你顺便咨询一下当地建筑行业的律师,或者去住建局问问,像“施工合同纠纷”这类案子,很多都是甲方无理取闹。

推荐咨询

我和我妻子去年因为她沉迷于家门口的超市促销活动,经常不回家照顾孩子,我们开始冷战,今年3月她提出离婚,孩子今年6岁,一直是我父母帮忙带,我想争取孩子的抚养权,高翔宇律师能告诉我需要准备哪些证据吗?

高翔宇
2026-08-25

许建树律师,我想咨询一个合同纠纷的问题。2023年1月,我和一家贸易公司签订了一份货物买卖合同,约定由我向该公司供应一批原材料。但在交货时,对方以原材料质量不符合要求为由拒绝收货,并且要求我承担违约责任。我认为原材料质量是符合合同约定的,想知道该如何解决这个问题?

这种事说白了就是合同履行中的质量异议纠纷,核心看两点:合同约定的质量标准是啥,以及对方有没有在合理期限内提出书面异议。你先翻合同,把“质量条款”和“验收条款”找出来——如果约定的是国标或样品,你只要证明货符合这个标准,对方拒收就没道理;如果合同没写清楚,法律上通常按国家标准或行业标准判断。 怎么解决?建议你分三步走:第一,赶紧把货的样品、检测报告、送货单据、聊天记录这些证据固定好,最好找有资质的第三方机构做质量鉴定;第二,书面发函催告对方在合理期限内验收,写明“逾期未提出书面异议视为合格”,保留送达凭证;第三,如果对方硬要赖,就起诉到法院,主张继续履行合同并赔偿你仓储、运费损失。 记住,对方说质量不合格,举证责任在他,你只要证明自己按约交货就行。别慌,这种事打官司你占理的可能性很大。

许建树
2026-08-25

任尔振律师,我2023年1月和我现在的外企单位签了保密协议,约定离职后2年内不能从事相关行业,可最近我收到了新公司的offer,正好是同行业的,我想知道这个保密协议是否有效?我如果去新公司会有什么法律风险吗?

这协议得看具体内容。法律上叫竞业限制,不是光签了字就绝对有效——关键看单位有没有按月给你补偿金。如果离职后没给钱,这限制对你没约束力;反过来,要是单位正常给钱,那协议就有效,你去同行就违约了。 先去翻翻协议,确认里面写没写补偿标准、支付方式。能查到转账记录最好。要是单位没给过一分钱,你可以书面通知对方解除协议,再去新公司,风险小很多。但注意:保密义务本身是永久的,别泄露原单位的商业秘密、客户名单这些。 真被起诉了也别慌,劳动仲裁里法院会审查补偿是否到位、限制范围是否过宽。你这种还没走的情况,建议先跟原单位HR核对补偿情况,再决定接不接offer。关键词:竞业限制协议、离职补偿金、劳动仲裁、法律风险、商业秘密保护。稳妥点,别赌。

任尔振
2026-08-25

去年3月我通过朋友介绍借给我以前的同事8万元,没写借条,只有转账记录和微信聊天记录,聊天记录里他承认借了钱但说现在没钱还。我听说王传龙律师在借款纠纷这块很专业,想问问这种没有借条的情况能起诉吗?胜诉的概率大吗?

能起诉,放心。你这种情况法律上叫“民间借贷纠纷”,没借条不代表没戏——转账记录能证明钱给了,微信聊天里他承认借钱和“没钱还”,这俩合起来就是铁证,法院完全能认定借款事实。关键看你聊天记录里有没有明确提到“借”和具体金额,只要内容连贯,胜诉概率挺高,八成以上。 怎么解决:先别急,把转账记录和聊天记录截图、原始载体都保存好,别删。然后直接去被告住所地或合同履行地法院立案,诉请返还8万及利息。他承认“没钱还”反而说明债务确认,只是履行困难,不影响胜诉。 王传龙律师确实专做这块,你找他代理更稳,他懂怎么把微信记录固定成有效证据,还能帮你查对方财产线索。但记住,诉讼时效是3年,从你要求他还钱被拒时起算,你刚说“去年3月”,赶紧行动,别拖到过期。 要是嫌麻烦,也可以先发律师函催告,看他反应,但起诉才是硬道理,法院判决后还能申请强制执行。

王传龙
2026-08-25

林峰

买卖合同、建设工程专家

执业地区四川省-德阳市
累计帮助424+人