法律咨询2026-08-07 10:20:37

李李律师,我想咨询一下建设工程合同的问题。我们建筑公司去年承接了一个学校的教学楼建设工程,合同约定今年3月完工。但是因为甲方提供的材料延迟了一个月,导致我们工期也延迟了一个月。现在甲方要扣我们的工期违约金,说我们没按时完工。我们能以甲方材料延迟为由拒绝支付违约金吗?需要提供什么证据呢?

李李

解答律师

四川贞明律师事务所
免费咨询电话:
四川省-德阳市
已核验身份

李李律师,执业多年,长期深耕买卖合同与建设工程合同纠纷,擅长证据链构建与精准适用法律,提供从风险防控到诉讼执行的全流程法律服务,以德阳为核心覆盖四川省。

这事儿定性很容易:甲方供料延迟,属于发包方违约,你们完全有权主张工期顺延,不用赔违约金。 根据《民法典》第803条,发包人未按约定提供材料,承包人有权顺延工期。你只需要证明两点:一是甲方确实延迟了材料交付,二是这个延迟直接导致了工期延误。 **证据清单**:材料进场记录、甲方的书面通知或微信聊天记录、施工日志、现场照片、监理日志。如果甲方没给书面指令,你最好现在补一份《工期顺延通知函》发给他,保留送达证据。 一句话:只要证据链完整,法院肯定支持你。建议你赶紧整理材料,别拖到甲方起诉你,那就被动了。

推荐咨询

李李

买卖合同、建设工程专家

执业地区四川省-德阳市
累计帮助409+人