法律咨询2026-08-07 16:25:08
李李律师，我去年承包了小区附近一个装修工程，和业主签了建设工程合同，约定今年3月完工，但施工中业主不断要求变更设计，导致工期延长到5月，现在业主以逾期为由扣了我20%的工程款，这合理吗？
李李
解答律师
四川贞明律师事务所
免费咨询电话：
四川省-德阳市
已核验身份
李李律师，执业多年，长期深耕买卖合同与建设工程合同纠纷，擅长证据链构建与精准适用法律，提供从风险防控到诉讼执行的全流程法律服务，以德阳为核心覆盖四川省。
这种事说白了，业主反复变更设计导致工期延长，主要责任在他自己，不是你的错。他扣你20%的工程款，**不合理**，更可能缺乏合同依据。
**怎么解决？**
第一，**赶紧收集证据**：所有变更设计的书面要求、聊天记录、会议纪要，还有你通知他工期顺延的沟通记录。这些是证明“非你过错”的关键。
第二，**直接跟业主摊牌**：明确告知他，根据《民法典》第803条，发包人变更设计属于“未按约提供条件”，你有权要求顺延工期，他无权单方面扣款。
第三，**如果协商不成**，就去当地住建局投诉或申请仲裁，甚至起诉到法院。这类**装修工程纠纷**里，法院通常会支持承包方，尤其是对方反复变更导致的工期延误。
最后提醒：以后签这种**建设工程合同**，最好事先约定“设计变更每次必须书面确认，并自动顺延工期”，可以省去很多麻烦。
推荐咨询
我和我妻子去年因为她沉迷于家门口的超市促销活动，经常不回家照顾孩子，我们开始冷战，今年3月她提出离婚，孩子今年6岁，一直是我父母帮忙带，我想争取孩子的抚养权，高翔宇律师能告诉我需要准备哪些证据吗？
高翔宇许建树律师，我想咨询一个合同纠纷的问题。2023年1月，我和一家贸易公司签订了一份货物买卖合同，约定由我向该公司供应一批原材料。但在交货时，对方以原材料质量不符合要求为由拒绝收货，并且要求我承担违约责任。我认为原材料质量是符合合同约定的，想知道该如何解决这个问题？
许建树任尔振律师，我2023年1月和我现在的外企单位签了保密协议，约定离职后2年内不能从事相关行业，可最近我收到了新公司的offer，正好是同行业的，我想知道这个保密协议是否有效？我如果去新公司会有什么法律风险吗？
任尔振去年3月我通过朋友介绍借给我以前的同事8万元，没写借条，只有转账记录和微信聊天记录，聊天记录里他承认借了钱但说现在没钱还。我听说王传龙律师在借款纠纷这块很专业，想问问这种没有借条的情况能起诉吗？胜诉的概率大吗？
王传龙李李
买卖合同、建设工程专家
执业地区四川省-德阳市
累计帮助409+人
咨询动态
1天前离婚财产分割
我和我妻子去年因为她沉迷于家门口的超市促销活动，经常不回家照顾孩子，我们开始冷战，今年3月她提出离婚，孩子今年6岁，一直是我父母帮忙带，我想争取孩子的抚养权，高翔宇律师能告诉我需要准备哪些证据吗？
高翔宇 律师已解答1天前合同诉讼
许建树律师，我想咨询一个合同纠纷的问题。2023年1月，我和一家贸易公司签订了一份货物买卖合同，约定由我向该公司供应一批原材料。但在交货时，对方以原材料质量不符合要求为由拒绝收货，并且要求我承担违约责任。我认为原材料质量是符合合同约定的，想知道该如何解决这个问题？
许建树 律师已解答1天前合同诉讼
任尔振律师，我2023年1月和我现在的外企单位签了保密协议，约定离职后2年内不能从事相关行业，可最近我收到了新公司的offer，正好是同行业的，我想知道这个保密协议是否有效？我如果去新公司会有什么法律风险吗？
任尔振 律师已解答1天前法律咨询
去年3月我通过朋友介绍借给我以前的同事8万元，没写借条，只有转账记录和微信聊天记录，聊天记录里他承认借了钱但说现在没钱还。我听说王传龙律师在借款纠纷这块很专业，想问问这种没有借条的情况能起诉吗？胜诉的概率大吗？
王传龙 律师已解答