法律咨询2026-08-07 14:42:54

{"content":"路瑶律师您好,我想咨询一下,我工作的建筑队在2023年5月和一个甲方签订了一份住宅项目的施工合同,约定2024年3月完工,但甲方在2023年10月突然要求变更施工方案,增加了地下室的建设内容,当时口头承诺会增加工程款,可现在项目快完工了,甲方却拒绝支付新增部分的费用,还说我们延误了工期要扣钱,这种情况我们该怎么维权?"}

路瑶

解答律师

陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份

路瑶律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。

这种事说白了就是甲方想赖账。你记住:**口头承诺在法律上很难直接拿来当证据**,但甲方要求变更施工方案是事实,工期延误也是因为甲方中途加地下室导致的,这锅不该你背。 **怎么解决?** 1. **先收集证据**——翻出所有跟甲方沟通变更方案的聊天记录、通话录音(只要没威胁对方就能用)、施工日志、会议纪要。哪怕有个微信消息说“地下室先干着,钱后面补”也算。 2. **发书面催告函**——用挂号信或快递(保留底单)给甲方,明确要求他确认新增工程款,并告知“工期延误是变更方案造成的,拒绝无理扣款”。 3. **如果对方还不认账**,直接去法院起诉,案由是“建设工程施工合同纠纷”。这类官司重点就是证明: - 甲方确实要求变更了(你举证); - 新增工程量的价款(找造价鉴定); - 工期延误与甲方变更之间的因果关系(你施工日志里记着10月还在改图纸呢)。 **核心提醒**:别再信口头承诺,哪怕现在去补签个《变更洽商记录》或者《补充协议》都行。实在不行,就先停工保全证据,不然甲方反咬你延误工期,你更被动。

推荐咨询