法律咨询2026-08-07 09:57:29

我工作的建筑队今年3月和一家单位签了工程承包合同，约定6月底完工，但对方一直拖欠进度款，导致我们7月才完工，现在他们要扣我们违约金，齐小艳律师能帮我看看这种情况我们能维权吗？

齐小艳

解答律师

齐小艳律师，陕西博纳新律师事务所专职律师，执业33年，贵州大学毕业，曾在陕西省高院民庭实习3年，专注建设工程与合同纠纷领域，以西安为核心覆盖陕西，外地重大疑难案件可协商委托。

这种情况你完全有权维权，不用慌。对方拖欠进度款属于**先违约**，导致你无法按时完工，根据《民法典》第590条，这叫“因对方原因造成的工期延误”，你不需要承担违约金。 **怎么解决**： 1. 先收集证据：合同、对方拖欠进度款的聊天记录/转账记录、你催款的书面或录音证据，以及对方要扣违约金的书面通知。 2. 给对方法律函（或委托律师发），明确告知“因你方违约在先，我方不承担任何违约金责任，并保留追索你方延迟付款的利息损失权利”。 3. 如果对方强硬，直接去法院起诉，要求支付工程款并赔偿你因延期完工造成的额外损失（比如人工费、材料上涨等）。 **注意**：建筑行业工程款纠纷里，**证据链完整**是关键，尤其是“拖欠进度款”和“工期延误”的因果关系。别怕，这种事你占理。

推荐咨询

我在2023年5月和一家装修公司签订了房屋装修合同，约定2023年8月完工。但是现在已经到了2024年1月，装修还没有完成，而且装修质量也存在很多问题。我多次和装修公司沟通，他们都推脱责任。我想知道这种合同纠纷该怎么解决，汤井保律师能给我一些建议吗？

汤井保

2026-08-24

王明锦律师，我想咨询一下，我之前借给同事1万块钱，他说一个月后还，现在都过去半年了，他总是找各种理由推脱，我有聊天记录和转账凭证，这种情况能起诉他吗？

这种事完全能起诉，别担心。你同事借钱不还，属于典型的民间借贷纠纷。聊天记录证明你们有借贷合意，转账凭证是资金交付的铁证，两个结合起来，基本稳赢。现在直接去你住所地或被告住所地的基层法院起诉，带好身份证、起诉状和证据材料。诉讼费就50块钱，胜诉后让他承担。记住，别拖太久，诉讼时效是三年，从你要求他还钱那天开始算。建议先发个正式的催收函或者律师函，给他最后通牒，很多人到这一步就怂了。如果他还装死，直接起诉，法院判决后申请强制执行，跑不掉的。

王明锦

2026-08-24

{"content":"我父亲在2023年12月因为涉嫌诈骗罪被济南槐荫区警方立案侦查了，他说自己是被冤枉的，我想找济南槐荫区高诚空调设备中心律师帮他做无罪辩护，请问律师需要多久才能了解清楚案件情况？无罪辩护的成功率高吗？"}

这种事你父亲被刑事立案，说明公安机关已经掌握了一定证据，光说“冤枉”没用，得靠证据说话。律师了解案情一般需要1-2周——先到看守所会见你父亲，再阅卷、查警方证据，时间取决于案件材料多不多。无罪辩护的成功率要看具体证据：如果关键证人证言、转账记录、聊天记录等能证明你父亲没有主观诈骗故意，或者属于经济纠纷而非刑事诈骗，那成功希望就大；但要是警方已固定了较完整的证据链，无罪辩护就难了。建议你尽快委托济南槐荫区的刑事律师，先让律师会见，拿到全部卷宗后评估。记住，找律师要看办案经验，别只看“高诚空调设备中心”这个名称，得确认是执业律师。

济南槐荫区高诚空调设备中心

2026-08-24

我是沿海小型渔船船主，2024年3月在渤海湾作业时，被一艘大型货轮碰撞导致渔船沉没，船员受伤，货轮方称是我违规作业，但我有航行记录证明合规，想知道这种海事碰撞责任该如何划分？

这种事别慌，你手里有航行记录就是铁证。海事碰撞责任划分主要看《海商法》和《国际海上避碰规则》，核心是“谁有过错谁担责”。货轮撞渔船，通常大船要承担更重的瞭望和避让义务，你证明自己合规作业，那货轮基本跑不掉主要责任甚至全责。建议你： 1. 立刻报警（海警），申请海事局调查，扣押货轮保全证据。 2. 保存好航行记录、AIS轨迹、船员证言、受伤医疗记录。 3. 找律师算损失：渔船沉没、修船费、停产损失、船员医疗费、伤残赔偿等。 4. 如果货轮推卸责任，直接起诉到海事法院，渤海湾这类案件判例对守法小船挺有利的。注意时效：海事赔偿请求只有1年，赶紧行动。