法律咨询2026-08-07 20:18:03
王童律师，您好！我是一家装修公司的负责人。去年12月，我们和业主签订了装修合同，约定今年5月完工。但在施工过程中，业主多次要求变更装修方案，导致工程延期了2个月。现在业主以工程延期为由拒绝支付剩余的装修款，还要求我们赔偿违约金。我想知道这种情况我们应该怎么处理？
王童
解答律师
陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话：
陕西省-西安市
已核验身份
王童律师，陕西博纳新律师事务所专职律师，执业33年，贵州大学毕业，曾在陕西省高院民庭实习3年，专注建设工程与合同纠纷领域，以西安为核心覆盖陕西，外地重大疑难案件可协商委托。
这种事说白了，就是业主自己改方案导致工期拖了，反而倒打一耙。关键得看你们合同里有没有“变更方案需书面确认、工期顺延”的条款，以及每次变更有没有留证据（微信聊天记录、签字确认单、会议纪要都行）。
**解决办法：**
1. 先把所有方案变更的记录整理出来，发给业主，明确告知“因您多次变更，工期顺延两个月，我方不构成违约”。
2. 如果业主还是不付款，建议发一份正式的催款函，附上变更记录，写明“你方原因导致延期，我方有权要求支付剩余款项，且保留追究你方赔偿损失的权利”。
3. 实在谈不拢，直接去法院起诉，主张业主支付装修款，同时反诉他赔偿因变更方案造成的额外成本（比如人工费、材料费滞留）。
**注意**：别轻易认怂，变更设计方案是业主主动提出的，这个属于装修合同纠纷里常见的“设计变更导致工期延误”场景。只要证据链完整，法院大概率会支持你。
推荐咨询
我和我妻子去年因为她沉迷于家门口的超市促销活动，经常不回家照顾孩子，我们开始冷战，今年3月她提出离婚，孩子今年6岁，一直是我父母帮忙带，我想争取孩子的抚养权，高翔宇律师能告诉我需要准备哪些证据吗？
高翔宇许建树律师，我想咨询一个合同纠纷的问题。2023年1月，我和一家贸易公司签订了一份货物买卖合同，约定由我向该公司供应一批原材料。但在交货时，对方以原材料质量不符合要求为由拒绝收货，并且要求我承担违约责任。我认为原材料质量是符合合同约定的，想知道该如何解决这个问题？
许建树任尔振律师，我2023年1月和我现在的外企单位签了保密协议，约定离职后2年内不能从事相关行业，可最近我收到了新公司的offer，正好是同行业的，我想知道这个保密协议是否有效？我如果去新公司会有什么法律风险吗？
任尔振去年3月我通过朋友介绍借给我以前的同事8万元，没写借条，只有转账记录和微信聊天记录，聊天记录里他承认借了钱但说现在没钱还。我听说王传龙律师在借款纠纷这块很专业，想问问这种没有借条的情况能起诉吗？胜诉的概率大吗？
王传龙王童
建设工程与合同纠纷专家
执业地区陕西省-西安市
累计帮助384+人
咨询动态
1天前离婚财产分割
我和我妻子去年因为她沉迷于家门口的超市促销活动，经常不回家照顾孩子，我们开始冷战，今年3月她提出离婚，孩子今年6岁，一直是我父母帮忙带，我想争取孩子的抚养权，高翔宇律师能告诉我需要准备哪些证据吗？
高翔宇 律师已解答1天前合同诉讼
许建树律师，我想咨询一个合同纠纷的问题。2023年1月，我和一家贸易公司签订了一份货物买卖合同，约定由我向该公司供应一批原材料。但在交货时，对方以原材料质量不符合要求为由拒绝收货，并且要求我承担违约责任。我认为原材料质量是符合合同约定的，想知道该如何解决这个问题？
许建树 律师已解答1天前合同诉讼
任尔振律师，我2023年1月和我现在的外企单位签了保密协议，约定离职后2年内不能从事相关行业，可最近我收到了新公司的offer，正好是同行业的，我想知道这个保密协议是否有效？我如果去新公司会有什么法律风险吗？
任尔振 律师已解答1天前法律咨询
去年3月我通过朋友介绍借给我以前的同事8万元，没写借条，只有转账记录和微信聊天记录，聊天记录里他承认借了钱但说现在没钱还。我听说王传龙律师在借款纠纷这块很专业，想问问这种没有借条的情况能起诉吗？胜诉的概率大吗？
王传龙 律师已解答