{"question":"我是做装修的，2023年5月和业主签订了一套别墅的装修合同，约定2023年12月完工，总费用50万。但施工过程中业主不断提出修改要求，比如把客厅的吊灯换成水晶灯，卧室的地板换成实木地板，这些变更都没有书面记录，只是口头沟通。现在工程延期到2024年2月才完成，业主却以延期为由扣了我们10万工程款，说我们违约。我想知道这种情况下，我们能要回被扣的工程款吗？需要注意哪些法律问题？"}

这种事说白了，业主口头改方案导致延期，他反过来扣你钱，确实有点不地道。但法律上麻烦在于——你们对变更没有任何书面记录，口头承诺很难证明。 **定性原因**：业主多次变更（比如水晶灯、实木地板）属于合同内容的实质性修改，按理说工期也该顺延。但《民法典》第795条要求变更合同要书面或明确证据，你没留痕，法院可能认定你默认同意原工期，那延期就是你的责任。 **怎么解决**： 1. **赶紧找证据**：翻微信聊天记录、通话录音（注意别违法）、施工日志、工人证言，证明每次变更都是业主提出的，并且你明确说过工期会延长。 2. **主张违约金过高**：如果合同没约定延期违约金比例，业主直接扣10万（20%工程款）可能超出合理范围。根据《民法典》第585条，你可以要求法院调低，通常不超过实际损失的30%。 3. **发个《工程款催收函》**：书面通知业主，说清楚变更导致工期顺延，要求他按约支付50万，否则你可能起诉他违约（比如他中途改方案属于配合不当）。 **关键提醒**：装修纠纷里，**变更签证**是核心。你这次没签单，以后干类似别墅装修、工装项目，一定让业主每个变更签字确认，并注明工期顺延多少天。现在赶紧去收集证据，不然法院大概率判你败诉。