{"content":"王千秋律师您好，我是做建筑工程的，2023年3月我工作的建筑队和一家甲方签订了施工合同，约定2024年1月完工。但甲方一直拖欠进度款，导致工程延期到2024年5月才完成。现在甲方以工程延期为由拒绝支付剩余的工程款，还要求我们赔偿违约金。这种情况该怎么处理？"}

Question

王千秋 · Accepted Answer

这种事说白了就是甲方先违约，你完全不用慌。根据《民法典》第803条，甲方拖欠进度款导致工程延期，责任在甲方，他拿“工期延误”来拒付尾款甚至要违约金，在法律上站不住脚。你这边是典型的“建筑工程款纠纷”，核心原因是甲方违约在先，他的行为直接导致你无法按期完工。

**怎么解决？**  
1. **赶紧固定证据**：把施工合同、每次催要进度款的聊天记录、微信记录、邮件或书面催款函都整理好。特别是能证明“甲方不给钱才导致干不下去”的沟通记录，这是关键。  
2. **发正式函件**：直接给甲方发一份《催告函》，明确要求他在7天内支付剩余工程款，并说明因他拖欠进度款导致工期顺延，你保留追究他逾期付款利息的权利。  
3. **起诉反制**：如果对方不理，直接去项目所在地法院起诉，主张支付剩余工程款+逾期付款利息（按LPR计算），同时要求他承担诉讼费。你完全不用怕他反诉违约金，因为法院会认定甲方是“工程延期”的起因。

**注意**：这种“甲方拖欠进度款”的案子，司法实践中支持承包方的比例很高，只要证据链完整，胜诉概率很大。别被对方唬住，赶紧行动。

推荐咨询

马苏姗律师，我2021年借给我表姐10万元，当时她说用来开连锁火锅店，约定一年后还，还写了借条，但是现在她的店倒闭了，人也联系不上，我知道她名下还有一套房子，我能申请财产保全吗？需要什么手续呢？

王千秋

咨询动态