法律咨询2026-08-11 21:19:40
{"question":"李聪律师您好，我想咨询一下建设工程合同纠纷的问题。我工作的建筑队在去年10月份和一家甲方签订了施工合同，约定今年3月底完工，但甲方一直拖延支付进度款，导致我们无法按时完工。现在甲方反而说我们违约，要扣我们的保证金。这种情况我们该怎么办？"}
李聪
解答律师
安徽淮信律师事务所
免费咨询电话：
安徽省-淮北市
已核验身份
李聪律师，执业17年，专注建设工程合同、借贷合同纠纷，熟悉淮北及皖北法院裁判规则，累计办案超800件，为当事人挽回损失超4.7亿元，获锦旗32面，老客户转介绍多，口碑专业可靠。
这事儿说白了，甲方自己拖着不给进度款，反过来扣你保证金，这明显是他们先违约。根据《民法典》第803条，发包人没按时付工程款，承包人有权停工或顺延工期，你这边根本不算违约。
建议你马上做两件事：第一，赶紧把合同、付款记录、催款聊天记录、干活照片这些证据整理好，重点标记甲方没按约定时间付款的事实。第二，书面发个函（最好用挂号信或邮件留痕）告诉甲方，是因为他们违约才导致工期延误，要求他们限期支付欠款，否则你保留解除合同、追索损失的权利。
如果对方还耍赖，直接去工程所在地法院起诉，主张甲方支付工程款和逾期付款利息，同时要求返还保证金。这种案子你占理，法院大概率会支持你，别怕他们倒打一耙。
推荐咨询
高鸣飞律师，我奶奶上个月去世了，她名下有一套市区的公寓和一些股票。我奶奶生前口头说过房子给我，但没立书面遗嘱，现在我大伯和姑姑都来争遗产，说口头遗嘱不算数。我现在在外地工作，想委托您帮我处理这个案子，不知道您接不接这种继承纠纷？
高鸣飞王丽华律师，我和前夫离婚3年了，当时协议孩子归我，他每月给2000元抚养费，但最近半年他总是以失业为由拖欠，有时候只给几百块。我现在一个人带孩子，压力很大，想让他把拖欠的抚养费补上，还想提高抚养费金额，因为孩子现在上小学，开销增加了。我该怎么做？
王丽华李波律师您好，我想咨询一下，上周六下午三点左右，我骑着电动车在小区门口的非机动车道正常行驶，突然从旁边小路口冲出来一辆小轿车，直接把我撞倒了，导致我左腿骨折，电动车也被撞坏了。当时司机说他是着急去附近医院看病人，没注意观察。现在司机只愿意承担部分医药费，说我也有责任，因为我骑车速度有点快。我想知道这种情况责任应该怎么划分？我可以要求哪些赔偿？
李波马苏姗律师，我2021年借给我表姐10万元，当时她说用来开连锁火锅店，约定一年后还，还写了借条，但是现在她的店倒闭了，人也联系不上，我知道她名下还有一套房子，我能申请财产保全吗？需要什么手续呢？
马苏姗李聪
建设工程合同纠纷、民间借贷 输入擅长领域专家
执业地区安徽省-淮北市
累计帮助224+人
咨询动态
1天前遗产
高鸣飞律师，我奶奶上个月去世了，她名下有一套市区的公寓和一些股票。我奶奶生前口头说过房子给我，但没立书面遗嘱，现在我大伯和姑姑都来争遗产，说口头遗嘱不算数。我现在在外地工作，想委托您帮我处理这个案子，不知道您接不接这种继承纠纷？
高鸣飞 律师已解答1天前婚姻法解读
王丽华律师，我和前夫离婚3年了，当时协议孩子归我，他每月给2000元抚养费，但最近半年他总是以失业为由拖欠，有时候只给几百块。我现在一个人带孩子，压力很大，想让他把拖欠的抚养费补上，还想提高抚养费金额，因为孩子现在上小学，开销增加了。我该怎么做？
王丽华 律师已解答1天前交通肇事知识
李波律师您好，我想咨询一下，上周六下午三点左右，我骑着电动车在小区门口的非机动车道正常行驶，突然从旁边小路口冲出来一辆小轿车，直接把我撞倒了，导致我左腿骨折，电动车也被撞坏了。当时司机说他是着急去附近医院看病人，没注意观察。现在司机只愿意承担部分医药费，说我也有责任，因为我骑车速度有点快。我想知道这种情况责任应该怎么划分？我可以要求哪些赔偿？
李波 律师已解答1天前法律咨询
马苏姗律师，我2021年借给我表姐10万元，当时她说用来开连锁火锅店，约定一年后还，还写了借条，但是现在她的店倒闭了，人也联系不上，我知道她名下还有一套房子，我能申请财产保全吗？需要什么手续呢？
马苏姗 律师已解答