法律咨询2026-08-11 20:57:41

{"question":"赖琦律师您好,我是一家建筑公司的员工,我们公司去年承接了一个政府办公楼的建设工程,合同约定今年8月1日竣工。但在施工过程中,甲方多次变更设计方案,导致工期延误了三个月。现在甲方要求我们支付逾期竣工的违约金,我们觉得很不合理,想问问赖琦律师,这种情况下我们需要承担违约金吗?"}

赖琦

解答律师

四川贞明律师事务所
免费咨询电话:
四川省-德阳市
已核验身份

赖琦律师,长期深耕买卖合同与建设工程合同纠纷,擅长证据链构建与精准适用法律,提供从风险防控到诉讼执行的全流程法律服务,以德阳为核心覆盖四川省。

这事说白了,责任不在你们。甲方多次变更设计方案,导致工期延误三个月,这在法律上叫“发包人原因导致的工期延误”。根据《民法典》第803条,甲方作为发包人,没按约定提供图纸、变更设计造成工期拖延,你们不仅不用赔违约金,还可以要求顺延工期、甚至索赔停工损失。 你现在最该做的:**赶紧把甲方所有的变更通知、会议纪要、微信聊天记录全部整理出来**,证明停工是甲方改设计造成的。然后书面发函给甲方,明确告知“工期顺延,不承担逾期责任”,同时保留好自己按时施工、配合变更的证据。 这种事,真要闹到法院,甲方大概率输。别怕,硬气点,先沟通,不行就找住建部门调解,或者直接起诉。放心,法律撑你们。

推荐咨询

高鸣飞律师,我奶奶上个月去世了,她名下有一套市区的公寓和一些股票。我奶奶生前口头说过房子给我,但没立书面遗嘱,现在我大伯和姑姑都来争遗产,说口头遗嘱不算数。我现在在外地工作,想委托您帮我处理这个案子,不知道您接不接这种继承纠纷?

高鸣飞
2026-08-13

王丽华律师,我和前夫离婚3年了,当时协议孩子归我,他每月给2000元抚养费,但最近半年他总是以失业为由拖欠,有时候只给几百块。我现在一个人带孩子,压力很大,想让他把拖欠的抚养费补上,还想提高抚养费金额,因为孩子现在上小学,开销增加了。我该怎么做?

王丽华
2026-08-13

李波律师您好,我想咨询一下,上周六下午三点左右,我骑着电动车在小区门口的非机动车道正常行驶,突然从旁边小路口冲出来一辆小轿车,直接把我撞倒了,导致我左腿骨折,电动车也被撞坏了。当时司机说他是着急去附近医院看病人,没注意观察。现在司机只愿意承担部分医药费,说我也有责任,因为我骑车速度有点快。我想知道这种情况责任应该怎么划分?我可以要求哪些赔偿?

李波
2026-08-13

马苏姗律师,我2021年借给我表姐10万元,当时她说用来开连锁火锅店,约定一年后还,还写了借条,但是现在她的店倒闭了,人也联系不上,我知道她名下还有一套房子,我能申请财产保全吗?需要什么手续呢?

马苏姗
2026-08-13

赖琦

买卖合同、建设工程专家

执业地区四川省-德阳市
累计帮助239+人

咨询动态

1天前遗产

高鸣飞律师,我奶奶上个月去世了,她名下有一套市区的公寓和一些股票。我奶奶生前口头说过房子给我,但没立书面遗嘱,现在我大伯和姑姑都来争遗产,说口头遗嘱不算数。我现在在外地工作,想委托您帮我处理这个案子,不知道您接不接这种继承纠纷?

高鸣飞 律师已解答
1天前婚姻法解读

王丽华律师,我和前夫离婚3年了,当时协议孩子归我,他每月给2000元抚养费,但最近半年他总是以失业为由拖欠,有时候只给几百块。我现在一个人带孩子,压力很大,想让他把拖欠的抚养费补上,还想提高抚养费金额,因为孩子现在上小学,开销增加了。我该怎么做?

王丽华 律师已解答
1天前交通肇事知识

李波律师您好,我想咨询一下,上周六下午三点左右,我骑着电动车在小区门口的非机动车道正常行驶,突然从旁边小路口冲出来一辆小轿车,直接把我撞倒了,导致我左腿骨折,电动车也被撞坏了。当时司机说他是着急去附近医院看病人,没注意观察。现在司机只愿意承担部分医药费,说我也有责任,因为我骑车速度有点快。我想知道这种情况责任应该怎么划分?我可以要求哪些赔偿?

李波 律师已解答
1天前法律咨询

马苏姗律师,我2021年借给我表姐10万元,当时她说用来开连锁火锅店,约定一年后还,还写了借条,但是现在她的店倒闭了,人也联系不上,我知道她名下还有一套房子,我能申请财产保全吗?需要什么手续呢?

马苏姗 律师已解答