法律咨询2026-08-13 12:57:45
{"content":"齐小艳律师您好,我是在本地一家建筑公司工作的项目经理。2022年3月,我们和一家甲方签订了建筑工程施工合同,约定当年12月完工。但施工过程中甲方多次变更设计,导致工期延误到2023年5月。现在甲方以逾期完工为由拒绝支付剩余工程款,还要求我们支付违约金。这种情况我们该怎么处理?"}
齐小艳
解答律师
陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份
齐小艳律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。
这事说白了,甲方自己反复改设计导致工期拖长,他们反过来还要你赔钱,这理儿讲不通。根据《民法典》第803条,因发包人(甲方)变更设计造成工期延误的,工期应当顺延,甲方还得赔偿你的损失。他们现在拒付工程款还要违约金,属于典型的“恶人先告状”。
**赶紧这么做:**
1. **收集证据**:把所有设计变更的书面通知、会议纪要、签证单、施工日志、微信聊天记录等整理好,证明每次变更都是甲方要求的,而且延误是他们的责任。
2. **发正式函**:以公司名义给甲方发一份催告函,说明工期延误是甲方变更设计导致,要求他们限期支付剩余工程款,并明确拒绝他们的违约金要求。最好用挂号信或EMS,留好底单。
3. **准备起诉**:如果对方赖着不给,直接去法院起诉。重点主张:甲方违约变更设计导致工期延误,应支付工程款及逾期利息,还要赔偿你因停工造成的损失。这类**建筑工程施工合同纠纷**,法院很看重证据链,你手里有设计变更文件,胜算很大。
记住,**项目经理**遇到这种事千万别慌,也别自己硬扛,赶紧找公司法律顾问或专业律师介入,先发函再立案,拖得越久越被动。

