法律咨询2026-08-13 14:34:08
我在一家建筑公司当项目经理,去年8月和甲方签订了一份道路建设合同,约定今年6月交付。但甲方提供的施工图纸有问题,导致工程无法按计划进行,现在甲方反而说我延误工期,要扣我工程款。我该怎么维护自己的权益?刘金玉律师在建设工程领域很专业,希望能得到他的帮助。
刘金玉
解答律师
陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份
刘金玉律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。
这种事说白了就是甲方自己图纸有问题,反而倒打一耙。按《民法典》第803条,发包人(甲方)没按时提供合格图纸,导致工期延误,责任在甲方,你完全有权要求顺延工期并索赔损失。
**怎么解决:**
1. **立刻固定证据**——把甲方给的图纸、双方沟通记录(微信、邮件、会议纪要)、你因图纸问题无法施工的现场照片、监理日志等全整理好。这是证明甲方违约的关键。
2. **书面发函**——以公司名义给甲方发《工期延误告知函》,明确说明因图纸缺陷导致施工停滞,要求甲方限期修正图纸并顺延工期,同时声明不承担延误责任。建议用EMS或挂号信留底。
3. **如果甲方坚持扣款**——别慌,先不签任何扣款协议。你可以依据《建设工程司法解释(一)》第19条起诉要求甲方支付工程款,并索赔因图纸问题造成的停工损失。
4. **找专业律师**——建设工程纠纷里,图纸问题属于发包人常见坑。像刘金玉律师这类专做建设工程的,能帮你把“甲方提供的图纸存在重大缺陷”这个点钉死,法院大概率会判你免责。
**关键:** 别主动认错,坚持“甲方材料不合格导致工期延误”这个核心逻辑。施工图纸、工期延误、工程款争议这些词,在证据里多体现,对你最有利。

