法律咨询2026-08-15 23:36:08

我家今年2月找了一家装修队装修新房，合同约定5月1日完工，结果装修队在4月中旬就停工了，说材料涨价要加钱，否则就不继续施工，我们当时签的合同里没有约定材料涨价的处理方式，这种情况我能要求装修队继续履行合同吗？

高山

解答律师

高山律师，长期深耕买卖合同与建设工程合同纠纷，擅长证据链构建与精准适用法律，提供从风险防控到诉讼执行的全流程法律服务，以德阳为核心覆盖四川省。

这种事你得先明确一点：装修队因为材料涨价就停工要加钱，属于典型的违约行为。合同里没写材料涨价的处理方式，那就按正常商业风险来，他们没理由单方面加价。你可以要求他们继续履行合同，法律上完全站得住脚。具体怎么干：第一步，先书面通知（微信留痕或发短信）要求他们限期复工，并明确告知不复工就按违约处理。第二步，如果他们死扛，你就直接找其他装修队接手，同时保留好合同、付款凭证、停工现场照片，去法院起诉要求赔偿延期损失和额外增加的装修费。记住，这种装修合同纠纷，关键看证据，别口头吵，先固定证据再说。建议你赶紧行动，别拖，不然工期越拖越亏。

推荐咨询

苟石斌律师您好，我是一家装修公司的项目经理，2023年10月我们和业主签订了装修合同，约定2024年3月完工。但施工中业主多次变更设计，导致工期延误到5月。现在业主以逾期为由拒绝支付尾款，还要求赔偿损失。我们该如何维护自己的权益？

这种事说白了，责任在业主那边。根据《民法典》，业主多次变更设计导致工期延误，属于他单方原因，你方有权要求顺延工期，而且不承担逾期责任。现在他拒付尾款还反咬一口索赔，明显不合理。 **怎么解决？** 1. 赶紧把业主变更设计的所有证据整理出来——微信聊天记录、变更单、会议纪要、施工日志等，越详细越好。 2. 发一份正式的书面函件（建议用EMS或挂号信）给他，明确告知工期延误是因为他多次变更设计，你方保留追讨尾款和索赔的权利。 3. 如果他还是赖着不给，直接去法院起诉，要求支付尾款并赔偿你方因变更设计造成的额外成本。装修合同纠纷里，业主单方改图纸导致工期拖延是常见坑，你手里有证据的话，法院大概率站你这边。别怕，先走协商，不行就起诉，尾款跑不了。

苟石斌

2026-08-15

我和那家连锁火锅店去年9月签了加盟合同，交了5万加盟费，现在他们根本没提供承诺的培训和支持，我能要求解除合同并退还加盟费吗？王世忠律师能帮我分析一下吗？

老铁，这种事挺常见的，加盟商收了钱不干活。根据《商业特许经营管理条例》，如果对方没按合同提供核心服务（比如培训、运营支持），属于【根本违约】，你可以主张解除合同。关键要看你手里有没有证据，比如聊天记录、邮件、书面承诺这些，证明他们承诺过但没履行。建议你三步走：第一，收集所有证据（合同、付款凭证、沟通记录）；第二，发正式函件要求解除合同并退款，留好送达证据；第三，谈不拢直接去法院起诉，主张【加盟合同纠纷】。王世忠律师可以帮你分析合同条款，但记住，这种事拖得越久对你越不利。

王世忠

2026-08-15

雷全甫律师您好，我和丈夫结婚3年，现在我们因为感情不和准备离婚。我们有一个2岁的女儿，目前由我全职照顾。我们名下有一套婚后共同购买的房产，还有一些存款。我想知道在离婚时，孩子的抚养权和财产分割方面，我应该如何争取自己的权益？

这种事你占优势，别慌。孩子才2岁，又一直是你全职带，法院判抚养权时基本会偏向母亲，只要你能证明经济来源稳定（比如找个工作或娘家支持），对方抢不走。房子和存款是婚后共同财产，原则上对半分，但如果你能证明对方有过错（比如出轨、家暴），可以要求多分。建议你：第一，先收集你照顾孩子的证据（日常照片、家长群记录、医疗记录）；第二，查清对方工资流水和存款去向，防止转移财产；第三，找专业离婚律师帮你起草协议，争取孩子抚养权+房产折价补偿。记住，拖久了对你和孩子都不利，趁早行动。

雷全甫

2026-08-15

乔馨瑶律师，您好。我是一家医院的医生，去年8月份，我在为一位患者做手术的时候，收受了患者家属送的2万元红包。现在患者因为手术效果不好，将我和医院告上了法庭，我很担心这件事会被曝光，想知道我这种行为是不是构成受贿罪，会受到什么样的处罚？

这事儿你不用担心构成受贿罪。根据刑法规定，受贿罪立案标准是3万元，你收的2万还没到刑事门槛，所以不会判刑。但别高兴太早——你属于公立医院医生，算国家工作人员，收红包是严重违纪，医院内部处分跑不掉，比如警告、记过甚至吊销执业证。而且患者告上法庭，这事很容易被曝光，社会影响很坏。现在最要紧的是：**赶紧主动退钱**，找患者家属写个谅解书，态度诚恳点，说明当时是一时糊涂。这样能减轻医院和法院对你的处罚。另外，打官司时医院可能会追责，你最好提前跟医院领导沟通，主动承认错误，争取内部处理而不是直接开除。记住，医生收红包是医疗纠纷里的高频雷区，一旦闹上法庭，法院会查得很细。建议你找个当地律师帮你处理民事赔偿部分，别自己硬扛。

2026-08-15