法律咨询2026-08-17 23:24:11

王童律师,我在2023年8月和一家装修公司签了家庭装修合同,约定工期60天,但是现在已经过去4个月了还没完工,而且装修质量也有问题,瓷砖贴得不平,墙面也有裂缝,我想解除合同并要求赔偿,这样可以吗?

王童

解答律师

陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份

王童律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。

这种事你完全可以解除合同并要求赔偿。装修公司拖了4个月还没完工,属于严重逾期,而且瓷砖不平、墙面裂缝这些质量问题,明显没按合同标准干活,已经导致你没法正常入住,算得上根本违约了。 建议你先做这几步:1. 马上拍照录像,保留好所有质量问题证据,比如瓷砖空鼓、裂缝特写;2. 发一封书面催告函(微信、邮件或快递都行),要求对方在合理期限内(比如15天)整改并完工,逾期不整改就解除合同;3. 如果对方继续拖延,直接发解约通知,同时去法院起诉,主张退还已付工程款、赔偿返工损失和延期违约金。 记住,千万别自己先找人修,否则证据容易乱。这种装修纠纷在家庭装修合同纠纷里很常见,处理得当胜诉率很高。

推荐咨询

曹健律师,我想咨询个事。我家去年10月找了个装修队装修新房,合同写的是3个月完工,结果现在都快半年了还没弄完。装修队说材料涨价了,要加钱才继续干。当时合同里没写材料涨价的处理方式,这种情况我该怎么办?

曹健
2026-08-18

我工作的建筑公司去年10月承包了一个商业综合体项目,合同约定按进度付款,但甲方从今年2月开始就拖欠进度款,现在已经欠了300多万。我们多次沟通都没结果,想知道这种情况下可以停工吗?会不会被甲方反咬一口说我们违约?

这种事确实头疼,先说结论:**可以停工,但必须走对步骤,否则容易被反咬一口。** 根据《民法典》第807条,甲方不按约定付进度款,你公司有权主张停工,这叫“先履行抗辩权”。但前提是——你得先发书面催告函,明确告知对方“再不付钱,我们将停工,由此产生的工期延误、损失由你方承担”。最好用快递、电子邮件等能留痕的方式,同时保留好合同、付款记录、沟通记录。 如果直接撂挑子,没发催告,甲方可能告你违约,说你单方面中止施工导致工期延误。所以**关键步骤**:催告→给合理期限(比如7天)→对方仍不付→再发停工通知。这样从法律上就站住脚了,甲方反咬的概率很低。 另外,建议你同步考虑**申请工程价款优先受偿权**(比如拍卖该商业综合体项目来抵债),这才是保住300万血汗钱的王牌。具体操作建议找当地工程专业律师盯着,别拖。

梁光彬
2026-08-18

我遇到了民间借贷的问题,想请教一下。去年5月,我的一个朋友向我借了10万元,约定年利率15%,还款期限为1年。现在还款期限已经过了2个月,朋友却一直推脱不还钱,我有借条和转账记录,这种情况我可以起诉他吗?胜诉的可能性大吗?

可以起诉,而且胜诉可能性很大。你手里有借条和转账记录,这是最硬的证据,还款期限过了2个月,朋友一直推脱,已经构成违约。 不过得提醒你,你约定的年利率15%稍微超过了法律保护的上限(目前是LPR的4倍,大概14.2%左右)。法院会支持你本金10万和合法利息,超出的部分可能不支持。建议你直接去法院起诉,要求对方还本付息,利息按LPR的4倍算就行。诉讼时效是3年,从还款到期日算起,你完全来得及。 这种事别拖,越拖对方越可能转移财产。先去收集好借条、转账记录、催收聊天记录或通话录音,然后去对方住所地或合同履行地的基层法院立案。

李聪
2026-08-18

我和我丈夫结婚5年了,他在2021年开始经常夜不归宿,后来我发现他在外面有了别的女人,并且给那个女人买了很多贵重物品,还转账了不少钱。我现在想离婚,想知道这些钱我能不能要回来?还有我们婚后买的车和存款应该怎么分?

这种事你完全可以要回来,而且法律上站得住脚。你老公在婚姻期间拿夫妻共同财产给第三者买贵重物品、转账,这种行为属于擅自处分共同财产,还违背了公序良俗,法院通常会认定赠与无效。你直接收集证据(转账记录、聊天记录、购物发票等),去法院起诉要求第三者返还就行。至于离婚财产分割,婚后买的车和存款属于夫妻共同财产,原则上平分,但因为他出轨存在过错,你可以主张让他少分或不分。建议你离婚时一并提出,把“出轨证据”和“夫妻共同财产”清单整理好,法院会支持你。关键点:别拖,马上行动,不然钱可能被挥霍或转移。

卢毅
2026-08-18

王童

建设工程与合同纠纷专家

执业地区陕西省-西安市
累计帮助299+人