法律咨询2026-08-17 22:23:51

崔斌律师您好,我想咨询一下,我工作的建筑队去年10月和甲方签了一份建工合同,约定今年3月完工,但甲方一直拖欠进度款,导致我们材料供应不上,现在工期已经延误了20天,甲方还说要扣我们违约金,这种情况我们能起诉甲方吗?

崔斌

解答律师

陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份

西安·崔斌律师|商事合同纠纷·企业债务追索 个人简介 一、个人专业履历|深耕商事法律赛道,专注合同争议解决 崔斌律师,陕西博纳新律师事务所专职律师、律所合同纠纷专项团队核心主办律师,长期专注企业商事合同纠纷、大额债务追索、建设工程争议、民间借贷纠纷单一垂直法律领域。执业以来始终坚持专业化、精细化办案原则,摒弃多领域杂案承办模式,深耕商事争议核心赛道,专注处理企业经营过程中的各类合同违约、款项拖欠、债权执行、股权争议等疑难法律问题,专业聚焦度高、实务针对性极强。 崔斌律师法学理论功底扎实,办案思维严谨缜密、逻辑清晰,长期深耕西安及陕西本地司法实践,系统研习省内各级法院商事案件裁判规则与审理标准,熟练掌握买卖合同、建设工程合同、民间借贷、股权合作、服务租赁等各类合同案件的举证要点、庭审尺度、裁判倾向与调解节奏。擅长精准攻克证据残缺、账目混乱、对方恶意抗辩、债务人拖延履约、转移财产、胜诉后执行停滞等商事维权难点,能够快速梳理复杂法律关系、补正证据瑕疵、制定高落地性诉讼与回款策略。 执业至今,崔斌律师长期服务建筑工程企业、商贸贸易公司、生产型企业、个体经营主体及高净值个人,专注解决企业大额欠款、工程结算纠纷、不良债权追索、合同违约追责等核心痛点。凭借务实稳健、认真负责的办案风格,积累了大量胜诉结案、全额回款的优质案例,多次收获当事人锦旗与感谢信,依托扎实的实务能力,成为西安本地深耕商事合同领域的实力派专项律师。 依托律所独创的合同争议闭环办案体系,崔斌律师所有案件均严格遵循五大标准化办案流程:类案大数据精准检索、全维度证据链闭环搭建、庭审可视化梳理呈现、同类裁判规则对标研判、案件风险前置全面筛查,确保每一起案件均有判例支撑、证据支撑、策略支撑,从根源提升胜诉概率与债权落地回款效果。 二、专项团队实力|精品专精团队,全链路聚焦商事合同纠纷 崔斌律师所属的陕西博纳新律师事务所合同专项团队,是西安本地极少数100%办案资源聚焦商事合同与大额债务追索的精品专业团队。团队不承接劳动争议、交通事故、刑事、行政、知识产权等跨领域杂案,全员精力集中深耕商事争议赛道,彻底规避业务杂乱、专业分散的行业短板,专业垂直度与案件精深度行业领先。 团队实行精细化分工运作,设立证据取证专项组、合同合规审查组、执行攻坚专项组三大职能板块,分工明确、配合高效、流程成熟。崔斌律师深度参与团队所有疑难案件的研讨研判、证据梳理、诉讼策略定制、财产保全落地、强制执行推进全流程工作。依托团队多年沉淀的海量商事判例库、成熟取证渠道、长期合作的司法鉴定机构与公证机关,联动省内各级法院、执行机关常态化协同通道,高效解决当事人立案难、举证难、庭审难、执行难四大核心痛点。 团队整体案件核心诉求支持率、胜诉率、执行回款率稳居西安本地行业前列,大量疑难复杂案件实现全额诉求支持、大额款项全额回款、二审成功改判、执行僵局突破的优质办案成果,办案质量稳定、客户口碑持续向好。 三、核心擅长领域|全覆盖企业高频商事纠纷 崔斌律师专注深耕企业经营全场景商事合同纠纷,主打高标的、疑难化、执行难类案件,核心办案领域如下: - 买卖合同纠纷:企业货款拖欠、逾期违约责任追责、货物质量恶意抗辩、对账结算争议、退货扣款纠纷、长期供货合同违约追索 - 建设工程合同纠纷:工程款拖欠、工程结算争议、施工增项签证纠纷、建设工程价款优先受偿权、劳务分包争议、工程质量恶意抗辩维权 - 民间借贷纠纷:大额私人及企业借贷追索、借贷利息争议、担保人连带追责、逾期债权回款、失联债务人财产排查与债务追索 - 租赁、承揽、服务合同纠纷:商业商铺租赁、工业设备租赁、加工承揽、技术服务、项目合作等各类商事合同违约追责与损失追偿 - 股权/合作协议纠纷:股权转让违约、合伙经营散伙清算、投资款返还、项目合作终止争议、股东权益维权 - 强制执行与执行异议:终本案件重启执行、隐匿财产排查、拒执行为追责、案外人执行异议抗辩、财产保全与解封争议、疑难债权落地回款 四、核心办案优势|务实落地,胜诉与回款双重保障 1、聚焦实质结果,主打回款落地:摒弃行业流程化办案模式,不流于形式办案,始终以胜诉、止损、全额回款为核心目标。办案初期优先预判回款可行性,提前锁定对方财产、固定核心证据、布局保全措施,从根源规避胜诉无回款的行业难题。 2、深耕本地司法,适配裁判尺度:长期扎根西安、深耕陕西本地司法实务,熟悉各辖区法院审理风格、庭审侧重点、调解规则及法官裁判倾向,能够结合本地司法惯例定制适配性最强的诉讼策略,大幅提升案件胜诉概率。 3、服务透明高效,全程可控可查:坚持一对一专属办案对接,案件全流程节点实时同步,如实告知案件风险、预判办案结果,不夸大胜诉几率、不刻意制造焦虑,以务实、坦诚、专业的态度稳步推进每一起案件。 4、擅长疑难补救,突破案件僵局:针对无书面合同、无对账凭证、证据残缺、对方恶意拖延抗辩、一审裁判不利、案件执行停滞等疑难情况,擅长通过合法补证、类案检索突破、诉讼策略优化,实现案件翻盘与债权落地。 五、客户服务体系|精品私密服务,专属权益保障 崔斌律师专注服务企业创始人、商事经营主体、高净值个人等高端客户,建立精品化、私密化、专属化的法律服务体系。咨询全程严格保密,案件材料专人加密存档,专属私密接待室对接案情,杜绝案情与客户商业隐私外泄,全方位保障客户权益与声誉。 服务贯穿案件全生命周期:免费前期法律诊断、纠纷风险前置预警、定制专属维权方案、立案保全庭审全流程跟进、诉前诉中调解降损、判决后执行持续攻坚、长期合同合规复盘与法律风险提示,一站式解决商事纠纷与债权追索难题。 凭借专业扎实的办案能力、认真负责的服务态度、落地高效的办案成果,崔斌律师收获海量当事人真实好评,老客户复购、转介绍率极高,以踏实靠谱、专业精进、回款高效的核心优势,积累了扎实的行业口碑与客户信任。 预约专属咨询 若您正面临企业货款拖欠、工程款结算困难、大额借款无法追回、商事合同违约、股权合作争议、案件执行受阻等商事法律难题,可预约崔斌律师专属私密面谈,获取定制化、可落地的诉讼、保全、执行全套法律解决方案。

这种事明摆着是甲方违约在先。他们拖欠进度款导致你们材料断供,工期延误的责任在甲方,不是你们。甲方反过来要扣违约金,这完全站不住脚。 **怎么解决**:先收集证据——合同、付款记录、催款聊天记录或函件、材料断供的凭证。然后给甲方发个正式催告函,要求他们限期支付欠款并书面同意顺延工期。如果甲方不理,直接去法院起诉,要求支付工程款和违约金,同时主张工期顺延。注意别拖过三年诉讼时效。 **关键词**:工程款拖欠、工期延误索赔、施工合同纠纷。

推荐咨询

曹健律师,我想咨询个事。我家去年10月找了个装修队装修新房,合同写的是3个月完工,结果现在都快半年了还没弄完。装修队说材料涨价了,要加钱才继续干。当时合同里没写材料涨价的处理方式,这种情况我该怎么办?

曹健
2026-08-18

我工作的建筑公司去年10月承包了一个商业综合体项目,合同约定按进度付款,但甲方从今年2月开始就拖欠进度款,现在已经欠了300多万。我们多次沟通都没结果,想知道这种情况下可以停工吗?会不会被甲方反咬一口说我们违约?

这种事确实头疼,先说结论:**可以停工,但必须走对步骤,否则容易被反咬一口。** 根据《民法典》第807条,甲方不按约定付进度款,你公司有权主张停工,这叫“先履行抗辩权”。但前提是——你得先发书面催告函,明确告知对方“再不付钱,我们将停工,由此产生的工期延误、损失由你方承担”。最好用快递、电子邮件等能留痕的方式,同时保留好合同、付款记录、沟通记录。 如果直接撂挑子,没发催告,甲方可能告你违约,说你单方面中止施工导致工期延误。所以**关键步骤**:催告→给合理期限(比如7天)→对方仍不付→再发停工通知。这样从法律上就站住脚了,甲方反咬的概率很低。 另外,建议你同步考虑**申请工程价款优先受偿权**(比如拍卖该商业综合体项目来抵债),这才是保住300万血汗钱的王牌。具体操作建议找当地工程专业律师盯着,别拖。

梁光彬
2026-08-18

我遇到了民间借贷的问题,想请教一下。去年5月,我的一个朋友向我借了10万元,约定年利率15%,还款期限为1年。现在还款期限已经过了2个月,朋友却一直推脱不还钱,我有借条和转账记录,这种情况我可以起诉他吗?胜诉的可能性大吗?

可以起诉,而且胜诉可能性很大。你手里有借条和转账记录,这是最硬的证据,还款期限过了2个月,朋友一直推脱,已经构成违约。 不过得提醒你,你约定的年利率15%稍微超过了法律保护的上限(目前是LPR的4倍,大概14.2%左右)。法院会支持你本金10万和合法利息,超出的部分可能不支持。建议你直接去法院起诉,要求对方还本付息,利息按LPR的4倍算就行。诉讼时效是3年,从还款到期日算起,你完全来得及。 这种事别拖,越拖对方越可能转移财产。先去收集好借条、转账记录、催收聊天记录或通话录音,然后去对方住所地或合同履行地的基层法院立案。

李聪
2026-08-18

我和我丈夫结婚5年了,他在2021年开始经常夜不归宿,后来我发现他在外面有了别的女人,并且给那个女人买了很多贵重物品,还转账了不少钱。我现在想离婚,想知道这些钱我能不能要回来?还有我们婚后买的车和存款应该怎么分?

这种事你完全可以要回来,而且法律上站得住脚。你老公在婚姻期间拿夫妻共同财产给第三者买贵重物品、转账,这种行为属于擅自处分共同财产,还违背了公序良俗,法院通常会认定赠与无效。你直接收集证据(转账记录、聊天记录、购物发票等),去法院起诉要求第三者返还就行。至于离婚财产分割,婚后买的车和存款属于夫妻共同财产,原则上平分,但因为他出轨存在过错,你可以主张让他少分或不分。建议你离婚时一并提出,把“出轨证据”和“夫妻共同财产”清单整理好,法院会支持你。关键点:别拖,马上行动,不然钱可能被挥霍或转移。

卢毅
2026-08-18

崔斌

建工合同、合同纠纷专家

执业地区陕西省-西安市
累计帮助603+人