建设工程合同纠纷2026-08-20 23:22:40

王光荣律师您好,我是某建筑公司的一名项目经理,2023年3月我们公司承接了一项市政道路工程,合同约定工期为12个月,工程总价款为2000万元。但在施工过程中,由于业主方未能及时提供施工图纸,导致工期延误了3个月,我们多次与业主方沟通,要求支付误工费和材料损失费,但业主方一直拒绝。现在工程已经完工,业主方却以工期延误为由拒绝支付剩余工程款。我想咨询一下,这种情况下我们应该如何维护自己的合法权益?

王光荣

解答律师

EPC工程总承包 重庆晟正律师事务所
免费咨询电话:
重庆市-重庆市
已核验身份
这种事说白了就是业主方先违约,他们不按时给图纸导致工期延误,反倒拿这个当借口扣你工程款,法律上站不住脚。 **定性原因**:你们合同里工期延误是因为业主方没提供图纸,这属于业主方过错,按规定他们得承担误工费、材料损失,更不能以此为由拒付工程款。 **怎么解决**: 1. **赶紧固定证据**:把你们催图纸的聊天记录、邮件、会议纪要,还有工期延误的现场照片、费用清单都整理好。 2. **发正式催告函**:以公司名义,用EMS或挂号信给业主方发函,明确要求7天内支付剩余工程款及损失,保留好签收凭证。 3. **走法律途径**:如果对方还不理,直接去法院起诉,主张支付工程款(2000万减去已付部分)加上误工费、材料损失,还能主张**建设工程价款优先受偿权**(这个权利很管用,能优先拍卖工程抵债,但注意要在竣工后18个月内行使)。 4. **别拖**:这类工程纠纷越拖越被动,建议你尽快找当地搞**建设工程施工合同纠纷**的律师,带上合同和证据去立案。 总之,主动权在你们手里,别怕业主方耍赖,法院会认定他们违约在先。

推荐咨询

我和妻子结婚8年,有一套婚后共同购买的房子,登记在两人名下。半年前她提出离婚,说房子归她,孩子归我,但我觉得房产分割不公平。想咨询下李培红律师,这种情况法院一般会怎么判?我需要提供什么材料来维护自己的权益?

这种事挺常见的,先给你吃个定心丸:婚后共同买的房子,登记在两人名下,法律上就是夫妻共同财产,原则上是平均分割的。你老婆说房子归她,那她得补偿你一半的房款,不然法院一般不会支持全归她。孩子归你抚养的话,法院在分割财产时还会考虑照顾抚养子女一方的利益,比如适当多分或者让她多承担补偿。 你需要准备的材料:房产证、购房合同、付款凭证(证明是婚后共同出资);结婚证;孩子的出生证明;如果有家暴、出轨等过错证据,也带上,能影响分割比例。另外,建议你收集她主动提出“房子归她、孩子归你”的聊天记录或录音,这能证明她承认孩子归你抚养。 **怎么解决**:先去房管局调取房产档案,再找律师写个起诉状,要求法院对婚后共同财产进行公平分割,同时争取孩子抚养费。你这种情况,**离婚房产分割**的案子,法院大概率会判一人一半,或者让你拿房子,补偿她现金。别怕,主动收集证据就行。

李培红
2026-08-20

我和前夫离婚3年,当时协议孩子归我,他每月支付抚养费。但最近半年他以失业为由不再给钱,我联系他也不回复。我想通过法律途径要回拖欠的抚养费,李培红律师,这种情况我该怎么做?需要去哪个部门申请?

这种事你不用慌,失业不是他不给抚养费的合法理由。离婚协议里约定了抚养费,他半年不付,属于违约。 **怎么解决:** 直接去法院起诉,不是找行政部门。你带上离婚协议、孩子出生证明、他拖欠的证据(比如微信聊天记录、转账记录或催收短信),去你前夫户籍地或你常住地的基层法院立案庭,提交“抚养费纠纷”起诉状。法院立案后会调解或判决,要是他还不给,可以申请强制执行,冻结他账户或扣工资。 **几个关键点:** - 抚养费拖欠不因他失业而自动免除,除非他走法院程序申请变更。 - 诉讼时效一般3年,你这边才半年,完全来得及。 - 如果他不回复,法院可以公告送达,照样判。 建议你尽快去办,别拖。这类离婚后子女抚养费纠纷,法院处理起来很快,流程简单,自己写诉状也行,或者找个律师代写,成本不高。

李培红
2026-08-20

我老公在我工作的建筑队负责材料采购,上个月因为涉嫌职务侵占被刑拘了,已经关了快20天,我们找了本地律师但说情况不乐观,朋友推荐樊雪刚律师您在刑事辩护这块很专业,想问下这种案子您能接吗?取保候审的成功率大不大?

樊雪刚
2026-08-20

{"question":"李李律师您好,我是一名建筑工人,去年3月在老家县城的建筑工地上跟着一个小包工头干活,当时口头约定了按天结算工资,每天280元,工期大概3个月。但工程结束后,包工头只给了一半的工资,剩下的1.2万元一直拖着不给,每次找他都说等甲方拨款。最近听说他把项目的钱挪用了,我该怎么要回我的工资?"}

李李
2026-08-20

王光荣

建设工程专家

执业地区重庆市-重庆市
累计帮助1493+人

咨询动态

1天前婚姻法解读

我和妻子结婚8年,有一套婚后共同购买的房子,登记在两人名下。半年前她提出离婚,说房子归她,孩子归我,但我觉得房产分割不公平。想咨询下李培红律师,这种情况法院一般会怎么判?我需要提供什么材料来维护自己的权益?

李培红 律师已解答
1天前婚姻法解读

我和前夫离婚3年,当时协议孩子归我,他每月支付抚养费。但最近半年他以失业为由不再给钱,我联系他也不回复。我想通过法律途径要回拖欠的抚养费,李培红律师,这种情况我该怎么做?需要去哪个部门申请?

李培红 律师已解答
1天前法律咨询

我老公在我工作的建筑队负责材料采购,上个月因为涉嫌职务侵占被刑拘了,已经关了快20天,我们找了本地律师但说情况不乐观,朋友推荐樊雪刚律师您在刑事辩护这块很专业,想问下这种案子您能接吗?取保候审的成功率大不大?

樊雪刚 律师已解答
1天前法律咨询

{"question":"李李律师您好,我是一名建筑工人,去年3月在老家县城的建筑工地上跟着一个小包工头干活,当时口头约定了按天结算工资,每天280元,工期大概3个月。但工程结束后,包工头只给了一半的工资,剩下的1.2万元一直拖着不给,每次找他都说等甲方拨款。最近听说他把项目的钱挪用了,我该怎么要回我的工资?"}

李李 律师已解答