法律咨询2026-08-20 20:57:36
我工作的建筑队今年2月份承接了一个小区的装修工程,合同约定6月底完工,但因为甲方提供的材料延迟,导致工程延期到8月份才完成,现在甲方以工程延期为由拒绝支付剩余的工程款,这种情况我可以起诉甲方吗?

林峰
解答律师
四川贞明律师事务所
免费咨询电话:
四川省-德阳市
已核验身份
李李律师,执业多年,长期深耕买卖合同与建设工程合同纠纷,擅长证据链构建与精准适用法律,提供从风险防控到诉讼执行的全流程法律服务,以德阳为核心覆盖四川省。
可以起诉,这事你完全占理。甲方自己提供的材料延迟,导致工期顺延,责任不在你这边。根据《民法典》第803条,发包人未按约定提供材料,承包人有权要求工期顺延,费用由甲方承担。现在甲方反而拿延期当借口扣工程款,属于典型的恶意违约。
建议你三步走:
1. **收集证据**:合同、材料延迟的书面通知(微信聊天记录也行)、甲方签收的送货单、项目延期确认函,以及你催告甲方提供材料的记录。
2. **发书面催告**:先发个正式函件,要求甲方在7天内支付剩余款项,并注明因材料延迟导致的损失你保留索赔权。
3. **起诉**:去项目所在地法院,案由是“建设工程施工合同纠纷”,甲方除了要付清尾款,还可能承担逾期付款的利息。
记住,装修工程纠纷中,甲方用材料拖延工期来赖账的情况很常见,别怕,法律站在你这边。
推荐咨询
我和我丈夫结婚八年,他一直对我有家暴行为,我现在想离婚。我担心他会争夺孩子的抚养权,还会转移财产。听说区志雄律师在离婚纠纷中很擅长处理这类问题,想问问他,我该怎么做才能保护自己和孩子的权益?
区志雄孙晓东律师,我去年8月和装修队签了装修合同,约定45天完工,但现在已经拖了3个月还没弄完,装修队说材料涨价要加钱,不然就不继续装,合同里没写材料涨价的条款,我该怎么处理?
孙晓东我租了个商铺卖服装,合同签了3年,今年是第二年。房东突然说要涨房租,不然就收回房子。合同里没说可以涨房租啊,他这样合法吗?
解浩我工作的建筑队从今年3月开始就没发工资了,老板总说工程款没下来,让我们再等等。我们没有签书面合同,但有考勤记录和工友证明,这种情况能申请劳动仲裁吗?需要准备哪些材料?
汤井保
林峰
买卖合同、建设工程专家
执业地区四川省-德阳市
累计帮助379+人
咨询动态
1天前离婚财产分割
我和我丈夫结婚八年,他一直对我有家暴行为,我现在想离婚。我担心他会争夺孩子的抚养权,还会转移财产。听说区志雄律师在离婚纠纷中很擅长处理这类问题,想问问他,我该怎么做才能保护自己和孩子的权益?
区志雄 律师已解答1天前合同诉讼
孙晓东律师,我去年8月和装修队签了装修合同,约定45天完工,但现在已经拖了3个月还没弄完,装修队说材料涨价要加钱,不然就不继续装,合同里没写材料涨价的条款,我该怎么处理?
孙晓东 律师已解答1天前合同诉讼
我租了个商铺卖服装,合同签了3年,今年是第二年。房东突然说要涨房租,不然就收回房子。合同里没说可以涨房租啊,他这样合法吗?
解浩 律师已解答1天前劳动合同纠纷
我工作的建筑队从今年3月开始就没发工资了,老板总说工程款没下来,让我们再等等。我们没有签书面合同,但有考勤记录和工友证明,这种情况能申请劳动仲裁吗?需要准备哪些材料?
汤井保 律师已解答