法律咨询2026-08-20 06:07:05

陈向月律师,您好!我是一家装饰工程公司的负责人。2022年11月,我们与一家酒店签订了装修合同,约定2023年4月完工。但酒店在施工期间频繁更换负责人,导致沟通不畅,工程进度受到影响。现在酒店以逾期完工为由要求我们支付违约金,我们认为责任不在我们,请问陈向月律师,这种情况下我们该如何举证维护自己的权益?

陈向月

解答律师

陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份

陈向月律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。

这事说白了,是酒店方频繁换人导致沟通断档,属于业主配合义务没到位,不是你们的施工责任。**法律上**,工期延误如果是业主方原因造成的,比如不提供施工条件、频繁变更负责人导致指令混乱,工期可以顺延,而且你们还可以主张索赔。 **怎么举证?** 1. **固定证据链**:把每次换人的通知、会议纪要、微信聊天记录、邮件往来都整理出来,证明是酒店单方面换人导致指令不明确、审批延迟。 2. **施工日志**:记录当天因等甲方指令而停工、窝工的时间,最好有现场照片或视频,加上对方签字(如果对方不签,用微信催告的截图也行)。 3. **书面函件**:发正式的《工程延期联系单》或《工作联系函》,写明“因贵司负责人变更,导致某工序无法推进,特此告知”,保留快递底单或签收记录。 4. **合同条款**:翻出合同里关于“甲方变更负责人需提前通知”或“因甲方原因延误工期可顺延”的条款,直接引用。 **怎么操作?** 先发律师函或书面催告,要求酒店确认延期事实。如果对方不认,就拿着证据去法院起诉,主张工期延误是酒店方过错,你方不仅不付违约金,还能要求酒店赔偿窝工损失。记住:**谁主张谁举证**,你们是防守方,把“酒店换人导致沟通成本增加”这个事实说清楚,法官大概率会支持你们。

推荐咨询