合同诉讼2026-08-22 13:05:13
曹栋律师您好，我是做装修的，2023年10月和业主签了家装合同，约定今年3月完工，但业主中途要求加项又不肯加钱，现在工期超了20天，业主说要扣我20%尾款，还说我违约，这种情况我能起诉要回全款吗？
曹栋
解答律师
陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话：
陕西省-西安市
已核验身份
曹栋律师，陕西博纳新律师事务所专职律师，执业33年，贵州大学毕业，曾在陕西省高院民庭实习3年，专注建设工程与合同纠纷领域，以西安为核心覆盖陕西，外地重大疑难案件可协商委托。
这种事说白了就是业主想白嫖加项，还反过来倒打一耙。根据《民法典》第533条，合同变更必须双方协商一致，业主单方面要求加项又不肯加钱，导致工期延误，责任在他自己，不是你违约。你完全可以起诉要回全款，关键看证据。
**怎么解决？**
1. **先固定证据**：整理微信聊天记录、通话录音，证明业主提出加项但拒绝加钱（比如“我不加钱，你必须加项”这种话）。
2. **发个书面催告**：用快递或微信书面通知业主，要求他确认加项费用或顺延工期，否则因他的原因导致工期延误后果自负。
3. **起诉要点**：开庭时主张“合同未变更，业主单方加项导致工期延误，无权扣款”。法院大概率会判他按原合同付款，最多让你承担几天合理延误，但20%的扣款明显过高，基本不会支持。
**文案参考**（发给他）：
“2023年10月合同约定工期3月完工，你中途加项又不给钱，我多次提醒你确认费用，你一直拖延。现在工期延误是你单方加项导致，本人不构成违约。请你三日内付清尾款，否则起诉后你还要承担诉讼费+违约金。”
**注意**：别拖到诉讼时效三年后，赶紧行动。装修合同纠纷中，这类案子用户胜诉率很高，放心起诉。
