法律咨询2026-08-24 22:56:32

{"question":"李静律师,我想咨询一下。我是做装修的,今年2月给一个客户家做装修,签了合同,约定4月完工。但客户中途不断变更设计,还拖欠中期款,现在工程停了,客户要我赔偿延期损失。这种情况我能反诉吗?合同里有相关条款吗?"}

李静

解答律师

陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份

李静律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。

这种事别慌,你完全有资格反诉。客户中途改设计、拖欠中期款,属于先违约,你停工是行使不安抗辩权或同时履行抗辩权,不是你的错。延期损失得看合同约定:如果合同里有“客户变更设计需顺延工期”“逾期付款可停工”这类条款,直接拿条款说事;没写也没关系,法律上客户变更设计导致的工期延误,责任在他,你不需要赔偿。 现在你该这么办:第一,把客户改设计的聊天记录、签字确认单、催款函都整理好,证明你催过款他拖着不给;第二,发书面通知解除合同或要求付款,留证据;第三,直接反诉,要求客户支付拖欠工程款和停工损失,同时针对他的索赔提出抗辩。记住,装修合同纠纷里,谁先违约谁吃亏,他欠款在先,你反诉赢面很大。建议你找当地专业律师帮你梳理证据,别拖,这种事越早起诉越好。

推荐咨询

我和我妻子去年因为她沉迷于家门口的超市促销活动,经常不回家照顾孩子,我们开始冷战,今年3月她提出离婚,孩子今年6岁,一直是我父母帮忙带,我想争取孩子的抚养权,高翔宇律师能告诉我需要准备哪些证据吗?

高翔宇
2026-08-25

许建树律师,我想咨询一个合同纠纷的问题。2023年1月,我和一家贸易公司签订了一份货物买卖合同,约定由我向该公司供应一批原材料。但在交货时,对方以原材料质量不符合要求为由拒绝收货,并且要求我承担违约责任。我认为原材料质量是符合合同约定的,想知道该如何解决这个问题?

这种事说白了就是合同履行中的质量异议纠纷,核心看两点:合同约定的质量标准是啥,以及对方有没有在合理期限内提出书面异议。你先翻合同,把“质量条款”和“验收条款”找出来——如果约定的是国标或样品,你只要证明货符合这个标准,对方拒收就没道理;如果合同没写清楚,法律上通常按国家标准或行业标准判断。 怎么解决?建议你分三步走:第一,赶紧把货的样品、检测报告、送货单据、聊天记录这些证据固定好,最好找有资质的第三方机构做质量鉴定;第二,书面发函催告对方在合理期限内验收,写明“逾期未提出书面异议视为合格”,保留送达凭证;第三,如果对方硬要赖,就起诉到法院,主张继续履行合同并赔偿你仓储、运费损失。 记住,对方说质量不合格,举证责任在他,你只要证明自己按约交货就行。别慌,这种事打官司你占理的可能性很大。

许建树
2026-08-25

任尔振律师,我2023年1月和我现在的外企单位签了保密协议,约定离职后2年内不能从事相关行业,可最近我收到了新公司的offer,正好是同行业的,我想知道这个保密协议是否有效?我如果去新公司会有什么法律风险吗?

任尔振
2026-08-25

去年3月我通过朋友介绍借给我以前的同事8万元,没写借条,只有转账记录和微信聊天记录,聊天记录里他承认借了钱但说现在没钱还。我听说王传龙律师在借款纠纷这块很专业,想问问这种没有借条的情况能起诉吗?胜诉的概率大吗?

王传龙
2026-08-25

李静

建设工程与合同纠纷专家

执业地区陕西省-西安市
累计帮助379+人