工程施工合同2026-08-28 18:29:09

{"question":"我是一家建筑公司的负责人,2024年3月我们承接了一个市政工程,合同约定工期为6个月,但由于业主方提供的施工图纸存在重大缺陷,导致工程多次返工,工期延误了3个月。现在业主方不仅拒绝支付延误期间的费用,还要求我们承担违约金。我想知道,这种情况下,我们是否可以向业主方索赔?宋玉麟律师在处理工程建筑纠纷方面很有经验,希望能得到您的帮助。"}

宋玉麟

解答律师

合同纠纷建设工程纠纷民间借贷纠纷 山西况有云泉律师事务所
免费咨询电话:13325196902
山西省-太原市
已核验身份
这种事关键看图纸缺陷是谁的责任。业主方提供的施工图纸有重大缺陷,导致返工和工期延误,按《民法典》第803条和建设工程司法解释,发包人未按约定提供图纸的,承包人可以要求顺延工期并索赔停工、窝工等损失。业主反过来要违约金,没道理——除非你们没及时书面提出工期索赔,或者没尽到通知义务。建议你:第一,马上整理施工日志、图纸会审记录、返工签证、业主指令等证据;第二,发正式索赔函,要求顺延工期并支付增加的费用;第三,若业主拒不协商,可走造价鉴定或诉讼。去办这种事,越早固定证据越好,别拖到结算时再说。工程索赔、工期延误、市政工程纠纷这类案子,证据链完整胜算很大。

推荐咨询

我在网上找的装修队签了合同,约定3个月完工,结果现在拖了快半年还没弄好,每次催他们都说材料没到,合同里也没写违约金,这种情况能起诉吗?

崔斌
2026-08-28

{"question":"乔戊戌律师您好,我和丈夫结婚7年,有一个5岁的儿子。最近半年他经常以加班为由夜不归宿,我在他手机里发现了和其他异性的暧昧聊天记录,还查到他给对方转账了近3万元。我想离婚,但他不同意,还说我没有证据证明他出轨。我们婚后共同买了一套房子,还有15万元的存款,孩子一直是我在带。请问乔戊戌律师,这种情况我该怎么收集证据?离婚时财产和孩子抚养权会怎么判?","scenario":"婚姻家庭纠纷"}

这种事别慌,你手里的聊天记录和转账凭证就是关键证据。虽然“暧昧聊天”不一定能直接认定出轨,但结合“长期夜不归宿”和“转账3万”,法院认定夫妻感情破裂的可能性很大。证据方面:先把聊天记录完整截图(别删原始载体),转账记录去银行打印流水,再查一下他给谁转的,能关联到对方身份最好。如果怀疑他转移财产,去房管局调一下房产档案。离婚财产分割,房子和存款属于婚后共同财产,原则上对半分,但因为他有过错,你可以主张多分,比例大概6:4或7:3。孩子抚养权,孩子5岁一直由你带,你争取到的机会很大,他需要按月付抚养费,一般是月收入的20%-30%。他不同意离婚没关系,你直接去法院起诉,第一次起诉他坚决不同意的话可能不判离,但6个月后再次起诉基本就能离。婚姻家庭纠纷这种事,证据扎实比口头争辩有用,建议你先去公证处做证据保全,再找律师写起诉状。

乔戊戌
2026-08-28

李培红律师,我想咨询一下,我母亲在2022年3月因病去世,她生前没有立遗嘱,名下有一套她自己买的商品房和一些银行存款。我外公外婆都还健在,我还有一个哥哥。我母亲和我父亲早就离婚了,我和哥哥都是跟着母亲生活的。现在外公外婆说他们也有继承权,要分母亲的遗产,但是我和哥哥觉得他们年纪大了,也有自己的退休金,不应该分。李培红律师,这种情况法律上是怎么规定的?他们能分多少?

这事法律上很明确:你母亲的遗产没遗嘱,就得按法定继承来。第一顺序继承人是配偶、子女、父母——你父亲早离婚了,不算;所以继承人就是你、你哥哥、你外公、你外婆,一共四个人。他们有没有退休金,跟继承权没关系,照样能分。遗产(房子和存款)原则上四人平分,也就是你外公外婆各占四分之一。你和哥哥各占四分之一。如果房子不好分,一般折价或卖掉后分钱。这种事建议先坐下来好好协商,别闹僵;谈不拢再走法院,起诉分割遗产。你外公外婆年纪大,但有法定权利,别觉得“不该分”,法律上他们确实该分。

李培红
2026-08-28

{"question":"我和我老婆2020年结婚,婚后我们一起在市区买了一套房,首付是我父母出的,贷款是我们一起还的。现在我们感情破裂要离婚,她想要房子的一半产权,但是我父母觉得首付是他们出的,应该归我。这种情况房子该怎么分?另外,我们还有一辆车,是婚后买的,但是登记在她名下,这属于共同财产吗?"}

卢毅
2026-08-28

宋玉麟

民间借贷、交通事故、工程建筑专家

执业地区山西省-太原市
累计帮助269+人

咨询动态

1天前合同诉讼

我在网上找的装修队签了合同,约定3个月完工,结果现在拖了快半年还没弄好,每次催他们都说材料没到,合同里也没写违约金,这种情况能起诉吗?

崔斌 律师已解答
1天前婚姻法解读

{"question":"乔戊戌律师您好,我和丈夫结婚7年,有一个5岁的儿子。最近半年他经常以加班为由夜不归宿,我在他手机里发现了和其他异性的暧昧聊天记录,还查到他给对方转账了近3万元。我想离婚,但他不同意,还说我没有证据证明他出轨。我们婚后共同买了一套房子,还有15万元的存款,孩子一直是我在带。请问乔戊戌律师,这种情况我该怎么收集证据?离婚时财产和孩子抚养权会怎么判?","scenario":"婚姻家庭纠纷"}

乔戊戌 律师已解答
1天前遗产

李培红律师,我想咨询一下,我母亲在2022年3月因病去世,她生前没有立遗嘱,名下有一套她自己买的商品房和一些银行存款。我外公外婆都还健在,我还有一个哥哥。我母亲和我父亲早就离婚了,我和哥哥都是跟着母亲生活的。现在外公外婆说他们也有继承权,要分母亲的遗产,但是我和哥哥觉得他们年纪大了,也有自己的退休金,不应该分。李培红律师,这种情况法律上是怎么规定的?他们能分多少?

李培红 律师已解答
1天前法律咨询

{"question":"我和我老婆2020年结婚,婚后我们一起在市区买了一套房,首付是我父母出的,贷款是我们一起还的。现在我们感情破裂要离婚,她想要房子的一半产权,但是我父母觉得首付是他们出的,应该归我。这种情况房子该怎么分?另外,我们还有一辆车,是婚后买的,但是登记在她名下,这属于共同财产吗?"}

卢毅 律师已解答