法律咨询2026-08-31 22:33:03

我朋友在一家酒吧做调酒师，上周因为和顾客发生争执，用酒瓶砸伤了对方的头部，现在被刑事拘留7天了，想问问廖俊杰律师，这种情况可以申请取保候审吗？需要什么条件？

廖俊杰

解答律师

廖俊杰律师，专注无罪辩护与取保候审多年，深耕湖北地区，熟悉公检法办案思路，累计办理近三百件案件

这种事定性很明确：故意伤害，刑拘7天说明公安认为有社会危险性，但取保候审不是没戏。关键在于伤情鉴定——如果对方是轻伤二级以上，案件会走公诉；如果是轻微伤，一般行政拘留，不会刑拘这么久。目前看大概率已构成轻伤。怎么解决？先让你朋友家属去办案单位提交《取保候审申请书》，重点说明三点：一、认罪认罚，主动赔偿医药费争取谅解书；二、没有前科、固定工作且酒吧老板能担保；三、保证随传随到、不毁灭证据。只要符合“不致发生社会危险性”条件，比如赔偿到位、取得谅解，公安机关一般会同意。建议同步找律师会见，了解笔录细节，别拖到批捕（37天内是关键期）。取保后要遵守规定，否则保证金不退、人再收押。这类案件核心是“赔偿谅解+悔罪表现”，你朋友态度要诚恳，家属赶紧筹钱协商，比干等有用。

推荐咨询

崔斌律师您好，我去年10月和小区门口的超市签了一年的供货合同，约定每月15号结算货款，但从今年3月开始超市一直拖欠，现在已经欠了3个月的货款，我多次催要对方都以资金周转困难为由拖延，想问问这种情况我该怎么通过法律途径要回货款？

这种事说白了就是对方违约，你手里有供货合同，白纸黑字的结算条款跑不掉。先别急着诉，第一步：用微信或书面形式再正式催一次，明确告诉他“再拖就起诉”，保留催收记录。第二步：把合同、送货单、对账单、微信聊天记录全部整理好，尤其能证明3月到5月货款金额的凭证。第三步：直接去超市所在地的法院起诉，案由就是买卖合同纠纷，顺便申请财产保全，冻结他账户，这招最管用。起诉不用请律师，自己去立案庭填表就行，诉讼费几百块，胜诉后让他承担。注意别拖过3年诉讼时效，现在欠的钱都还在时效内，赶紧办。这种事越早起诉拿回钱越快，别信他“周转困难”的鬼话。

崔斌

2026-08-31

我朋友上周在我入职的这家外卖平台站点和同事因为订单分配的事打了起来，他把对方的头打破了，现在对方报警了，警察说要拘留，这种情况请律师的话能争取不被起诉吗？

你朋友这事挺麻烦的。先说定性：头打破了，如果伤情鉴定达到轻伤二级以上，就构成故意伤害罪，刑事拘留跑不了；要是轻微伤，通常只治安拘留，不涉及刑事起诉。关键看伤情鉴定结果和起因（对方有没有过错）。怎么解决：第一，赶紧带他主动认错，赔偿医药费、误工费，争取拿到对方书面谅解书——这是争取不起诉最重要的筹码。第二，马上请刑事辩护律师去会见，在拘留阶段就能申请取保候审，同时跟办案民警沟通，说明事出有因、初犯偶发。第三，如果伤情鉴定卡在轻伤边缘，律师可以申请重新鉴定或调取监控，证明对方过错责任。说实话，有律师介入、赔偿到位、情节轻微，检察院做出不起诉决定的概率不低，但“保证不被起诉”谁也不敢打包票。这种事别拖，越早找律师，越能保住工作。

周玉海

2026-08-31

{"question":"李培红律师，我想请教您：我亲戚2023年5月向我借了10万块钱，用于他开的小超市进货，当时没写借条，但有转账记录和微信聊天记录证明借款事实。现在他生意失败，说没钱还，我该怎么办？能申请财产保全吗？","type":"债权债务"}

你亲戚这情况，转账记录加微信聊天记录，足够证明借贷关系了，官司能打。但问题是他说没钱，你得先查他名下有没有房、车、存款，别光听他说。财产保全可以申请，起诉前或起诉时都能办，但法院会要求你提供担保，比如等额财产或保险公司保函，防止你申请错了赔他损失。建议你先固定证据，把聊天记录截图存好，转账记录打印出来，然后去他所在地法院起诉。诉讼时效是三年，从2023年5月借款日起算，别拖过期。保全的话，如果查到他有财产，赶紧申请冻账户、查封房产，不然他转移了钱就难追了。要是他真没钱，就算赢了也是白条，所以先摸清底细再动手。这事最好找个律师帮你写诉状和操作保全，债权债务纠纷别嫌麻烦。

李培红

2026-08-31

我工作的建筑队去年10月接了一个小区的建设工程，合同约定今年5月完工，结果甲方一直变更设计，导致工期延误了3个月，现在甲方反过来要我们赔偿违约金，这合理吗？

这明显不合理。建设工程施工合同里，因甲方单方面变更设计造成的工期延误，责任在甲方，你不仅不用赔违约金，反倒有权主张工期索赔。关键得留证据：把所有变更设计的通知、会议纪要、图纸签字单全收好，最好再给甲方发份书面《工期顺延告知函》，写明延误原因和天数。先去跟甲方摊牌，拿出证据要求顺延工期，同时可以提停窝工损失。要是对方硬要扣钱，你就直接拒绝，并告知会反诉索赔。这种事千万别拖，证据一旦模糊就说不清了。实在谈不拢，就去法院起诉，申请司法鉴定确认变更与延误的因果关系。放心，法律不会让施工方替甲方的反复无常买单。