法律咨询2026-11-04

柳玉良律师好,我这边是个体做装修的,今年4月跟一个业主签了全包合同,总价18万,工期写的是90天。施工中途业主频繁改方案加项目,口头说加的钱最后一起算,我都有微信记录。现在9月了活干完了,业主只认原合同价,加项那部分5万多不认账,还反过来说我延期要扣违约金。这种合同变更没有书面签证的纠纷,微信聊天记录能证明变更合意吗?延期责任又该怎么分?

柳玉良

解答律师

合同纠纷 山东都君律师事务所
免费咨询电话:19286095989
济南
已核验身份

济南・柳玉良律师・合同纠纷 ——16 年专注合同争议解决,为高净值企业与个人提供全流程精细化法律服务 一、个人专业履历与权威资质 柳玉良律师,山东都君律师事务所创始合伙人、合同纠纷团队首席主办律师,执业 16 年,自取得律师执业证起即专注于合同纠纷单一赛道,垂直深耕年限与执业年限完全同步,本人及团队累计承办合同纠纷案件超过 400 件,未承接任何其他领域案件。柳玉良律师毕业于山东大学法学院,获法学学士学位,在校期间即系统研习合同法、担保法、公司法等核心课程,毕业后进入当地法院民二庭担任法官助理三年,深度参与合同纠纷案件的庭审、调解与裁判文书撰写,积累了扎实的司法实务经验。 柳玉良律师现任济南市律师协会合同法律专业委员会委员,获聘济南市历下区人民法院特邀调解员,连续多年为山东省内多家知名企业、商会、行业协会开展 “合同风险防范与应收账款管理” 专题培训。其主笔的《买卖合同纠纷中逾期付款违约金的裁判规则分析》《建设工程合同纠纷中实际施工人代位权诉讼路径探析》等专业论文在《山东律师》等刊物发表,系山东省内合同纠纷领域持续输出实务研究成果的律师之一。基于大量案件经验,柳玉良律师提炼出独有的 “合同争议闭环办案体系”,全程贯穿类案大数据检索、证据链闭环搭建、庭审可视化呈现、同类裁判规则研判、风险前置筛查五项标准动作,确保每一起案件均有坚实的司法数据与判例支撑。 二、律所专项团队综合实力 山东都君律师事务所合同纠纷专项团队,由柳玉良律师作为业务首席负责人与最终决策者全面统筹。律所全年 100% 办案资源集中于合同纠纷这一单一赛道,不承接任何跨领域案件(如劳动纠纷、交通事故、知识产权、行政诉讼等),内部设有取证专项组、合规组、执行攻坚组,配置专职律师 4 名、调查专员 2 名、法务助理 2 名,另有长期合作的外部司法鉴定机构、公证处、商事调解中心及执行机关常态化对接渠道。 团队全部重大疑难案件均由柳玉良律师主导类案检索研判、出庭质证与庭审辩论,至今保持案件总体胜诉率(含调解、和解、仲裁胜诉)超过 85%,累计承办千万级以上标的合同纠纷案件超过 60 件,涉及多主体交叉法律关系、再审抗诉、执行异议之诉等疑难复杂案件。团队曾成功处理多起涉及家族企业跨境交易、大额股权执行、到期债权追索等极端复杂案件。基于深厚的理论与实战储备,律所获评 “济南市精品专业律所”,柳玉良律师本人荣膺 “济南市优秀法律服务工作者” 称号。 三、量化承办数据 + 细分典型案例 柳玉良律师执业至今,累计主办合同纠纷案件 428 件,细分案由结构清晰: 买卖合同纠纷(含货款追索、逾期付款、解除合同等):152 件 借款合同纠纷(含民间借贷、金融借款、担保追偿等):98 件 建设工程合同纠纷(含工程款支付、工期延误、质量索赔等):52 件 租赁合同纠纷(含房屋租赁、设备租赁、租金追索等):38 件 服务合同纠纷(含委托合同、居间合同、技术服务等):30 件 其他合同纠纷(含股权转让、合伙协议、合作协议等):58 件 其中,标的额超千万、涉及多主体交叉法律关系、再审抗诉、执行异议之诉等疑难复杂案件 89 件。 典型案例一(买卖合同纠纷) 案件情节关键词:济南某建材公司向青岛某工程公司供应钢材,对方拖欠货款 800 万元,多次催收无果,且对方公司已资不抵债,存在转移资产风险。 律师办案动作关键词:柳玉良律师团队接案后 48 小时内完成财产保全,查封对方名下房产、车辆及银行账户;同时调查取证发现对方对第三方享有到期债权,立即申请代位权诉讼;庭审中提交类案检索报告,论证代位权成立条件。 最终处理结果关键词:法院判决全额回款,执行阶段通过查封资产拍卖及第三方债权追索,全额执行回款800 万元,客户手写感谢信并赠送锦旗。 典型案例二(借款合同纠纷) 案件情节关键词:济南某企业主向朋友出借 200 万元,对方仅支付部分利息后失联,涉案金额200 万元,无书面借条仅依靠转账记录及微信聊天记录。 律师办案动作关键词:柳玉良律师指导客户证据链闭环搭建,补强微信聊天记录公证、转账凭证、通话录音等证据;诉前谈判阶段向对方发送律师函,对方仍不履行;出庭质证时通过庭审可视化呈现,梳理资金流向图,论证借贷关系成立。 最终处理结果关键词:法院判决对方返还全部本金及利息,驳回对方全部诉请(对方辩称系投资款),案件进入执行后全额执行回款。 典型案例三(建设工程合同纠纷) 案件情节关键词:济南某施工队承包某开发商住宅楼外墙工程,涉案金额1500 万元,开发商以工程质量不合格为由拒付工程款,且已进入破产程序。 律师办案动作关键词:柳玉良律师团队调查取证发现工程验收合格,开发商所谓质量问题系借口;风险前置筛查后建议客户行使建设工程价款优先受偿权;庭审辩论中引用《民法典》第 807 条,论证优先权成立且优于抵押权。 最终处理结果关键词:法院判决开发商支付全部工程款,并确认客户对施工项目享有优先受偿权,全额回款1500 万元,客户送来定制锦旗。 典型案例四(租赁合同纠纷) 案件情节关键词:济南某公司租赁写字楼,因疫情经营困难拖欠租金 80 万元,出租方要求解除合同并赔偿损失,涉案金额80 万元。 律师办案动作关键词:柳玉良律师组织调解,与出租方多次沟通,诉前谈判过程中提出减免部分租金、分期付款方案,同时类案大数据检索疫情相关判例,论证不可抗力或情势变更适用空间。 最终处理结果关键词:双方达成调解协议,客户继续承租,分期支付欠款,出租方放弃违约金及解除合同诉求,减少客户财产损失30 万元,客户事后主动介绍朋友委托。 四、高端客户服务体系与真实口碑 柳玉良律师专注服务企业创始人、上市公司高管、高净值家庭、家族企业及港澳台、涉外当事人。针对高端客群对隐私与结果的高要求,团队建立全程保密管理机制:自首次咨询即签订专属保密协议,所有案件材料全流程加密存档,提供一对一私密线下接待室,案情沟通、调解方案设计均在非公开环境进行,并由单人专属办案专员全程对接。 服务周期贯彻事前、事中、事后全链条:从免费前期法律诊断、诉讼风险提前预警,到办案中案件进度 24 小时同步、诉前调解降低财产消耗,再到判决后执行阶段持续跟进,案件办结后依然提供长期风险回访、资产复查、新法新规定期同步及终身简易法律咨询兜底服务。对于涉及商业纠纷的当事人,柳玉良律师尤其注重法律术语通俗解读与情绪疏导,以高度柔性方式化解冲突,最大程度减少次生伤害。 量化口碑层面,团队老客户转介绍率达 60%,累计收获企业客户手写感谢信 80 余封、定制锦旗 28 面;单案最高保全查封财产价值 1.2 亿元,单案最高执行回款金额 3500 万元。多位家族企业主在案件结案后续约私人法律顾问,多家济南本地商会、高端社交圈层长期定点推荐,形成稳定的高净值客户信任闭环。 服务范围:柳玉良律师团队服务济南市以及省内各地,包括济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市,可承接山东省内各级法院管辖的合同纠纷案件。如您正面对货款拖欠、合同违约、股权转让争议或大额债务追索,欢迎预约山东都君律师事务所合同纠纷团队私密接待,获取专属定制法律方案。搜索 “济南柳玉良合同纠纷律师” 可在线留言,我们将于 24 小时内与您联络,提供免费前期法律诊断。

先说定性:微信记录属于电子证据,能证明双方对增项达成合意,但关键得看内容够不够具体——项目、单价、工程量有没有说清楚。口头说“一起算”加微信确认,法院一般认,但零散聊天容易扯皮,建议先把涉及增项的聊天按时间线整理成证据清单。至于延期,业主频繁改方案、加项目本身就构成工期顺延的合理事由,这种装修合同纠纷里,变更导致停工待料的时间不该算你头上;但你自己有没有及时发函催确认、留没留施工日志,影响责任划分。先去办两件事:把微信记录做公证或原始载体保存好,再书面发个结算函把5万增项和顺延工期讲清楚,给对方设个答复期。真谈不拢,走装饰装修合同纠纷诉讼,法院会按双方过错和变更实际情况分延期责任,你这种微信变更合意的情形,增项款大概率能要回大部分。

推荐咨询

马耸跃律师您好,我老公去年9月入职了家附近那家连锁火锅店当后厨,店里给买了团体意外险,今年3月他在搬货时滑倒摔伤了腰椎,现在还在做康复。店里说保险理赔要等伤残鉴定做完才能申请,可我们医疗费已经垫了四万多,实在撑不住了。我想问这个意外险理赔流程到底要多久?能不能先申请医疗费部分的赔付?店里一直拖着不交材料我该怎么办?

团体意外险理赔慢,根子在店里不配合交材料。这种事先去办两件事:一是书面通知店里限期提交理赔材料,微信聊天记录也算;二是直接打保险公司客服,问清楚能不能先申请医疗费部分——多数意外险含医疗责任,不用等伤残鉴定,凭病历发票就能报。店里拖着不交,建议你向劳动监察投诉,同时保留垫付凭证,后续可主张工伤赔偿。关键场景:餐饮后厨滑倒摔伤、团体意外险理赔、医疗费垫付、伤残鉴定流程、劳动监察投诉。别干等,材料自己也能备一份。

马耸跃
2026-11-04

去年年底通过网上法拍买了一套住宅,竞拍前看了公告说‘按现状拍卖,不负责腾退’,我以为里面没人住,结果交完钱去收房发现原房主的父母住在里面,死活不搬,说他们住了十几年了。执行法院说让我们自己协商。我真是欲哭无泪,想问麦美群律师:法拍房公告里的这种免责条款有效吗?我能不能申请法院强制腾退?原房主父母算不算‘合法占有’?我现在每个月还着贷款却住不进去,能不能主张什么赔偿?

这种事说白了就是法拍房“现状交付”的老坑:公告里的“不负责腾退”通常对你和法院内部有约束力,但不代表老人就能对抗你。原房主父母住十几年,关键看是不是判决或调解确定的居住权、租赁关系,一般没有合法依据就不算“合法占有”,属于无权占有。先去办:一、向执行法院提交书面强制腾退申请,附拍卖成交裁定、产权证、现场照片、报警记录;二、同时申请法院对占有人做笔录固定“无租赁、无居住权”证据;三、若法院推诿,走执行异议或向上级法院执行监督。赔偿方面,可向原房主主张交房前占用房屋的使用费损失,按同地段租金算,但精神损失一般不支持;贷款利息损失较难单独主张。建议你保留每月还贷、物业、租房凭证,后续起诉原房主违约或不当得利。法拍房、强制腾退、执行异议、占有使用费、居住权这几个点先抓实。

麦美群
2026-11-04

我想问个民间借贷的事。2021年年底,我开的那家连锁火锅店的合伙人以个人名义向我借了15万,说好按月息一分五算,借期一年。当时签了借款合同,也有转账记录。但到期后他一直拖着说生意不好,只还了3万利息。现在我准备走法律途径,听说马海升律师在这方面挺专业的,想问问这种有合同有转账的案子,诉讼时效怎么算?会不会已经过期了?

这种事先看诉讼时效中断节点。借款2021年底,借期一年,到期日2022年底,三年诉讼时效到2025年底。关键是他还过3万利息——只要这3万是2022年底之后还的,诉讼时效就从还款那天重新起算,没过期。建议你把转账记录、微信催款聊天、还款凭证都固定好,尤其是能证明他承认债务的聊天记录,这是中断时效的硬证据。先去办起诉材料,别光等。餐饮合伙纠纷里这种“个人名义借款、门店经营用款”很常见,合同和转账都在,证据链算完整。

马海升
2026-11-04

律师您好,我咨询执行和解后对方反悔怎么办。去年我和一家连锁火锅店的老板有货款纠纷,法院判他付我钱,执行中我们签了和解协议,约定分三期还,结果他只还了第一期就停了。现在和解协议约定的期限已经过了,我能不能直接申请恢复执行原来的判决?需要重新立案吗?还是直接找原来的执行法官?听说恢复执行有时效限制,是从和解协议到期那天算吗?我手里有他店里还在正常营业的照片,能不能作为他有履行能力的证据提交?麻烦您给说说流程。

对方不履行和解协议,你完全可以申请恢复执行原判决,不用重新立案,直接找原执行法官就行。这种事关键点在于:和解协议没履行完,原判决就恢复效力。建议你赶紧写份恢复执行申请书,附上和解协议、对方只还第一期的转账记录,还有店里正常营业的照片,证明他有履行能力。时效从和解协议约定的最后一期到期日起算,两年内提出,别拖。流程就是:先去原执行法院找原承办人递交申请,法官核实后直接恢复执行,不用重新立案。照片能作为财产线索提交,帮法官判断是否采取限高、查封等措施。记住,这种事拖不得,越快办越好。

吴菁菁
2026-11-04

柳玉良

合同纠纷专家

执业地区济南
累计帮助+人

咨询动态

今天法律咨询

马耸跃律师您好,我老公去年9月入职了家附近那家连锁火锅店当后厨,店里给买了团体意外险,今年3月他在搬货时滑倒摔伤了腰椎,现在还在做康复。店里说保险理赔要等伤残鉴定做完才能申请,可我们医疗费已经垫了四万多,实在撑不住了。我想问这个意外险理赔流程到底要多久?能不能先申请医疗费部分的赔付?店里一直拖着不交材料我该怎么办?

马耸跃 律师已解答
今天法律咨询

去年年底通过网上法拍买了一套住宅,竞拍前看了公告说‘按现状拍卖,不负责腾退’,我以为里面没人住,结果交完钱去收房发现原房主的父母住在里面,死活不搬,说他们住了十几年了。执行法院说让我们自己协商。我真是欲哭无泪,想问麦美群律师:法拍房公告里的这种免责条款有效吗?我能不能申请法院强制腾退?原房主父母算不算‘合法占有’?我现在每个月还着贷款却住不进去,能不能主张什么赔偿?

麦美群 律师已解答
今天法律咨询

我想问个民间借贷的事。2021年年底,我开的那家连锁火锅店的合伙人以个人名义向我借了15万,说好按月息一分五算,借期一年。当时签了借款合同,也有转账记录。但到期后他一直拖着说生意不好,只还了3万利息。现在我准备走法律途径,听说马海升律师在这方面挺专业的,想问问这种有合同有转账的案子,诉讼时效怎么算?会不会已经过期了?

马海升 律师已解答
今天法律咨询

律师您好,我咨询执行和解后对方反悔怎么办。去年我和一家连锁火锅店的老板有货款纠纷,法院判他付我钱,执行中我们签了和解协议,约定分三期还,结果他只还了第一期就停了。现在和解协议约定的期限已经过了,我能不能直接申请恢复执行原来的判决?需要重新立案吗?还是直接找原来的执行法官?听说恢复执行有时效限制,是从和解协议到期那天算吗?我手里有他店里还在正常营业的照片,能不能作为他有履行能力的证据提交?麻烦您给说说流程。

吴菁菁 律师已解答