建设工程合同纠纷2026-07-20 19:56:36

我工作的建筑队今年3月承包了小区的外墙翻新工程，合同约定6月完工，但甲方一直拖欠进度款导致停工，想问问康志祥律师这种情况能解除合同并要回已做工程的款项吗？

康志祥

解答律师

合同纠纷建设工程离婚纠纷福建永时律师事务所

免费咨询电话：18876256393

福建省-泉州市

已核验身份

“ 康志祥律师，执业14年，专注合同纠纷、离婚纠纷，以泉州为核心覆盖福建，异地案件可协商接受委托。 ”

这种事挺常见的，说白了就是甲方耍赖不给钱，导致你没法继续干。根据《民法典》第563条，甲方拖欠进度款属于迟延履行主要债务，你可以先发个书面催告，要求对方限期付款。如果对方在合理期限内仍不付，你就有权单方解除合同，并主张已完工部分的工程款。注意，解除合同后，已完工的工程款可以按实际工程量结算，还能主张逾期付款的利息损失。建议你马上收集证据：合同、施工日志、催款函、聊天记录、停工通知等，直接去法院起诉，顺便申请财产保全，防止对方转移资产。这种工期纠纷和工程款追索在建筑行业很常见，把握好催告这个关键步骤，别拖。

推荐咨询

去年10月我找的施工队给我家盖自建房，合同写的是砖混结构，结果他们偷用了劣质水泥，现在墙体开裂，康志祥律师能帮我起诉要求返工和赔偿吗？

这种事直接起诉就行，别犹豫。施工队偷换劣质水泥导致墙体开裂，明显违反了合同约定的砖混结构标准，属于**施工合同违约**，还涉及质量问题。你完全有权要求他们返工，并赔偿修复费用、耽误工期等损失。 **怎么办？** 先去收集证据：合同、付款记录、墙体开裂照片视频、最好找有资质的机构做**房屋质量鉴定**，锁定劣质水泥和开裂的因果关系。然后给施工队发个书面催告，要求限期返工并赔偿，留好送达记录。对方不理，直接去法院起诉，案由就是“建设工程施工合同纠纷”或“承揽合同纠纷”。注意诉讼时效3年，从发现开裂那天算起。别怕，这类**自建房纠纷**法院判例很多，胜诉概率高。

康志祥

2026-07-20

我家装修找的施工队，去年12月签的合同，现在墙面开裂、瓷砖空鼓，他们说不是质量问题，这种情况该怎么维权？

这种情况属于典型的装修合同纠纷，大概率是施工工艺或材料没达标导致的。墙面开裂、瓷砖空鼓在行业内通常属于施工质量问题，除非合同里明确写了“允许空鼓率”那种特殊条款。 **怎么办？** 1. **先固定证据**：拍好照片、视频，把开裂和空鼓的位置都标清楚，最好带上日期。 2. **翻合同**：看有没有约定验收标准，比如“空鼓率不得高于5%”之类的。没有的话，按国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》来，空鼓和开裂基本都不合格。 3. **找第三方鉴定**：花几百块找当地的工程质量检测机构出个报告，这种证据法院认。 4. **发律师函或直接起诉**：施工队不认账，就拿着鉴定报告去法院起诉，主张赔偿修复费用+违约金。 **提醒**：装修合同纠纷里，施工队往往没资质，签之前最好查一下对方有没有营业执照。要是金额不大（比如1万以内），建议先去街道或消协调解，省钱省时间。

姜清东

2026-07-20

我父母去年离婚，我妈说我爸在婚姻存续期间偷偷转移了存款，现在他们要分割财产，我妈能要求法院查我爸的账户吗？需要什么证据吗？

可以。你妈能申请法院调取你爸的银行流水，但前提是得提供基本线索，比如开户行、账户号或大概转账时间。最好先找找家里以前的转账记录或聊天记录，证明有转移嫌疑，法院才会启动调查。

赵明军

2026-07-20

我朋友上个月在小区里和邻居发生冲突，动手打了人，现在对方说要告他故意伤害，张欣然律师能帮我们分析下可能的后果吗？

这种事关键看伤情鉴定。如果对方只是轻微伤，那最多就是治安拘留加赔钱，一般15天以下。但要是达到轻伤以上，那就真可能构成故意伤害罪了，要负刑事责任，少则几个月，多则三年。你朋友这种情况，建议尽快和对方协商赔偿，争取谅解书。对方要是报警了，赶紧去派出所说明情况，态度要好。记住，轻伤是分水岭，暴力冲突的后果往往比你想象中严重。