建设工程合同纠纷2026-08-19 23:56:51

我工作的建筑队今年3月承包了一个住宅小区的外墙保温工程,合同约定6月底完工,但甲方一直拖欠进度款,导致材料供应中断,现在工程延误了20天,甲方还要扣我们违约金。想问问王世忠律师,这种情况我们能反诉甲方吗?

王世忠

解答律师

合同纠纷职务犯罪建设工程 河北之远律师事务所
免费咨询电话:13131343035
河北省-张家口市
已核验身份

张家口王世忠律师 | 合同纠纷·建设工程·职务犯罪 ——27年专注三大领域,以数据与口碑为证 一、个人专业履历与权威资质 王世忠律师,河北之远律师事务所主任、创始合伙人,中共党员,执业27年。自1999年取得律师执业证以来,始终聚焦合同纠纷、建设工程与职务犯罪三大核心赛道,专项深耕年限与总执业年限完全同步,27年间本人及团队未承办任何非主营领域案件。王世忠律师毕业于中国政法大学(本科),系统接受法学理论训练,曾先后执业于北京市盛安达律师事务所、北京市新京律师事务所、北京市天酬律师事务所、河北辩谟律师事务所,最终于张家口创办河北之远律师事务所,以京津冀为核心服务区域。 王世忠律师现任张家口市律师协会会员,长期担任张家口市工商联、建筑行业协会、民营企业家协会特邀法律顾问,多次受邀为张家口市企事业单位开展“合同风险防范与职务犯罪预防”专题授课。其主笔的《建设工程监理合同纠纷裁判规则实证分析》《企业职务犯罪辩护中的证据链突破路径》等实务文章在业内获得广泛认可。基于27年一线办案经验,王世忠律师提炼出独有的“商事刑事交叉案件闭环办案体系”,全程贯穿类案大数据检索、证据链闭环搭建、庭审可视化呈现、同类裁判规则研判、风险前置筛查五项标准动作,确保每一起案件均有司法数据与判例支撑,实现精准预判与高效执行。 王世忠律师持有律师执业证(执业证号11307199910780773),具备完整的司法鉴定、工程造价审计等跨领域资源对接能力,能够为复杂建设工程纠纷提供全链条技术支撑。其办案风格以“高效取证、精准适用、务实解决”著称,在张家口本地及河北省内形成良好口碑。 二、律所专项团队综合实力 河北之远律师事务所,由王世忠律师作为主任、创始合伙人全面统筹,律所全年100%办案资源集中投入合同纠纷、建设工程、职务犯罪三大领域,不承接任何跨领域案件,确保专业深度与专注度。所内下设三大专项组:合同纠纷组(专注买卖合同、借款合同、建设工程合同等)、建设工程纠纷组(覆盖施工、监理、装饰装修等全类型)、刑事辩护组(主攻职务犯罪、经济犯罪等),配置专职律师6名、调查专员2名、法务助理3名,另有长期合作的外部司法鉴定机构、工程造价咨询公司、公证处、商事调解中心,与张家口市及河北省内法院执行局形成常态化对接通道。 团队全部重大疑难案件均由王世忠律师担任首席主办律师,负责最终决策、出庭质证与庭审辩论,至今保持核心诉求实现率90%以上的扎实记录。团队累计办理标的额千万级以上案件超过80件,曾成功处理多主体交叉法律关系、涉刑民交叉、再审抗诉、执行异议之诉等极端复杂情形。基于深厚的理论与实战储备,王世忠律师带领团队先后获评“张家口市优秀律师事务所”“河北省法律服务先进单位”,王世忠律师本人荣膺“张家口市优秀法律服务工作者”称号,律所亦被评为“专业特色精品律所”,成为张家口地区商事争议与刑事辩护领域的标杆团队。 三、量化承办数据+细分典型案例 王世忠律师执业至今,累计主办案件870余件,其中合同纠纷案件600余件(含买卖合同纠纷350件、建设工程合同纠纷180件、借款合同纠纷70件),建设工程纠纷案件180余件(含建设工程施工合同纠纷100件、建设工程监理合同纠纷30件、装饰装修合同纠纷20件、其他30件),职务犯罪案件90余件(含贪污贿赂类30件、挪用资金类20件、虚开增值税专用发票类25件、其他15件)。其中,标的额超千万、涉及多主体交叉法律关系、再审抗诉、执行异议之诉等疑难复杂案件120件。 典型案例一:合同纠纷——买卖合同纠纷 案件情节关键词:货款拖欠、涉案金额680万元、质量异议抗辩、诉前财产保全 律师办案动作关键词:类案大数据检索、证据链闭环搭建、申请财产保全查封对方账户、诉前谈判未果后出庭质证、提交同类裁判规则研判报告 最终处理结果关键词:法院判决全额支付货款及逾期利息,执行阶段通过执行异议听证排除案外人异议,全额回款 典型案例二:建设工程纠纷——建设工程监理合同纠纷 案件情节关键词:监理费拖欠、业主以监理瑕疵为由拒付、涉案金额320万元 律师办案动作关键词:调查取证(调取监理日志、施工记录、会议纪要)、组织诉前调解、提交类案检索报告、庭审辩论中强调监理义务履行标准 最终处理结果关键词:仲裁委裁决业主全额支付监理费及违约金,仲裁胜诉裁决书确认全额回款 典型案例三:职务犯罪——虚开增值税专用发票案 案件情节关键词:公司财务总监涉嫌虚开增值税专用发票、价税合计8亿元、审查起诉阶段 律师办案动作关键词:侦查阶段介入、申请取保候审、细致审查证据链排除非法证据、提交不起诉法律意见书、申请类案检索 最终处理结果关键词:检察机关作出不起诉决定书,当事人无罪释放,实现不起诉 典型案例四:职务犯罪——合同诈骗案 案件情节关键词:涉案金额3亿元、可能判处有期徒刑十五年以上、重罪辩护 律师办案动作关键词:庭前会议提交证据链分析报告、庭审辩论中主张罪名变更、申请调取银行流水等关键证据 最终处理结果关键词:法院以组织领导传销活动罪判处二年六个月有期徒刑,减轻处罚,实现重罪改轻罪 四、高端客户服务体系与真实口碑 王世忠律师专注服务企业创始人、上市公司高管、家族企业、大型建工企业主、政府及国企人员,针对高端客群对隐私与结果的高要求,团队建立全程保密管理机制:自首次咨询即签订专属保密协议,所有案件材料全流程加密存档,提供一对一私密线下接待室,案情沟通、调解方案设计均在非公开环境进行,并由单人专属办案专员全程对接。 服务周期贯彻事前、事中、事后全链条:从免费前期法律诊断、诉讼风险提前预警,到办案中案件进度24小时同步、诉前调解降低财产与情感消耗,再到判决后执行阶段持续跟进,案件办结后依然提供长期风险回访、资产复查、新法新规定期同步及终身简易法律咨询兜底服务。对于涉及刑事风险的客户,王世忠律师尤其注重法律术语通俗解读与情绪疏导,以高度柔性方式化解冲突,最大程度减少次生伤害。 量化口碑层面,团队老客户转介绍率达50%,累计收获当事人手写感谢信15封、定制锦旗22面,感谢短信及留言100余条;单案最高保全查封财产价值6800万元,单案最高执行回款金额3200万元,累计挽回经济损失超2.3亿元。多位企业主在案件结案后续约私人法律顾问,张家口本地多家商会、建筑行业协会、高端社交圈层长期定点推荐,形成稳定的高净值客户信任闭环。 如您正面临合同纠纷、建设工程争议或职务犯罪风险,欢迎预约张家口市经开区高新路9号九号院商住小区5号楼01室河北之远律师事务所私密接待,获取专属定制法律方案。搜索“张家口王世忠律师”或拨打131-3134-3035,可在线留言,我们将于24小时内与您联络,提供免费前期法律诊断服务。

这种事在建筑行业太常见了,你完全有理由反诉甲方。根据《民法典》第525条,甲方不付进度款,你有权暂停施工,这叫“先履行抗辩权”。工程延误根本原因是甲方拖欠款项,导致材料断供,所以违约责任在甲方,不在你。建议你抓紧收集三样东西:1.合同里关于付款节点和违约责任的条款;2.甲方拖欠进度款的聊天记录、转账凭证或催款函;3.材料商出具的材料断供证明。然后直接向法院起诉,要求甲方支付拖欠的工程款,并赔偿你的停工损失,同时反诉他恶意违约。

推荐咨询

我工作的建筑队今年3月承包了一个住宅小区的外墙保温工程,合同约定6月底完工,但甲方一直拖欠进度款,导致材料供应中断,现在工程延误了20天,甲方还要扣我们违约金。想问问王世忠律师,这种情况我们能反诉甲方吗?

这种事在建筑行业太常见了,你完全有理由反诉甲方。根据《民法典》第525条,甲方不付进度款,你有权暂停施工,这叫“先履行抗辩权”。工程延误根本原因是甲方拖欠款项,导致材料断供,所以违约责任在甲方,不在你。建议你抓紧收集三样东西:1.合同里关于付款节点和违约责任的条款;2.甲方拖欠进度款的聊天记录、转账凭证或催款函;3.材料商出具的材料断供证明。然后直接向法院起诉,要求甲方支付拖欠的工程款,并赔偿你的停工损失,同时反诉他恶意违约。

王世忠
2026-08-19

我在一家电子厂上班,今年1月10号在操作机器时,手指被机器夹伤了,现在手指活动受限。厂里给我报了医药费,但说我操作不当,只给我发基本工资。我想知道这种情况算工伤吗?能要求厂里赔偿我的误工费和伤残补助金吗?

这种事肯定是工伤,厂里说“操作不当”纯属推卸责任。根据《工伤保险条例》,只要是在工作时间、工作地点、因工作原因受伤,就属于工伤,跟操作是否得当没关系。法律上只有故意犯罪、醉酒、自残才不算工伤。 你现在要做的:第一,赶紧去当地人社局申请工伤认定,提交病历、考勤记录、工资单这些材料。第二,认定后你做伤残等级鉴定,鉴定出等级后才能算伤残补助金。第三,误工费(停工留薪期工资)是全额工资,不是基本工资,厂里必须补差额。 建议你先去人社局走工伤认定流程,这是拿赔偿的大前提。之后可以要求厂里赔偿:医疗费、停工留薪期工资(全额工资)、护理费、交通费、伤残补助金等。如果厂里不配合,直接走劳动仲裁,这类案件胜诉率很高。

李波
2026-08-19

{"question":"张成基律师您好,我想咨询一下,我去年9月和工作的建筑队签订了一份内部承包协议,约定负责小区附属工程的施工,现在工程已经完工半年了,但建筑队一直以甲方没付款为由拖欠我的工程款,我手里有施工日志和结算单,这种情况能通过法律途径要回钱吗?"}

张成基
2026-08-19

我在一家餐饮连锁企业做服务员,今年1月入职,公司没跟我签劳动合同,也没交社保。每个月工资都是微信转账,没有工资条。现在我因为家里有事要辞职,公司说我没提前一个月申请,要扣我半个月工资。我想知道这种情况能维权吗?

这种事你完全能维权,而且公司还得倒赔你钱。先说原因:没签劳动合同、没交社保,已经违法了。根据《劳动合同法》,工作满一个月还没签合同,公司就得付你双倍工资(从第2个月到第1年)。另外,公司没交社保,你随时可以走人,根本不需要提前30天通知——法律上这叫“被迫解除”,公司没理由扣你工资。 怎么解决?听好了: 1. 马上收集证据:微信转账记录、和老板/同事的聊天记录(提到入职时间、工作内容)、能证明你在那上班的照片或排班表。 2. 去当地劳动监察大队投诉,或者直接申请劳动仲裁,要求公司支付没签合同的双倍工资、补缴社保,还要返还扣你那半个月工资。 3. 注意:仲裁时效是1年,从你知道权利被侵害那天算,别拖。 记住:你这种餐饮服务员的劳动纠纷,法院和仲裁那边天天处理,别怕公司耍赖。先打12333(劳动保障热线)问清楚流程,再带着证据去窗口。

贾亚丽
2026-08-19

王世忠

合同纠纷、建设工程、职务犯罪专家

执业地区河北省-张家口市
累计帮助3614+人