法律咨询2026-09-27

金杰律师,2023年8月,我们公司和发包人签了建设工程施工合同,约定竣工日期2024年2月,逾期每日万分之五违约金。结果2023年冬天遭遇连续重污染天气,政府要求停工一个月,随后又发现发包人提供的地质资料错误,增加基础处理。我们发了索赔意向,但监理只签收不确认。现在发包人要按原竣工日期算逾期。请问不可抗力和发包人原因导致的工期延误如何顺延,索赔程序没得到确认会不会失权?

金杰

解答律师

建设工程施工合同纠纷 河北唐仁律师事务所
免费咨询电话:18660733187
唐山
已核验身份
这种事,先定性:重污染天气政府强制停工,通常可主张不可抗力或政府行为,至少能顺延;地质资料错误是发包人原因,按《民法典》和建设工程司法解释,工期当然可顺延。监理只签收不确认,不等于你失权,关键是你能证明在合同约定期限内发过索赔意向、事由也符合约定,法院一般支持工期顺延。 怎么解决:第一,赶紧补正式《工期顺延及索赔报告》,写明政府停工一个月+基础处理实际增加天数,别只停留在索赔意向。第二,固定政府停工令、重污染预警、气象证明、监理签收单、施工日志、地质报告、设计变更、会议纪要和往来函件。第三,发包人按原竣工日期算逾期违约金,你书面回函异议:先顺延再算逾期;若已扣款,可抗辩每日万分之五过高,并反索赔停工窝工、增加费用。第四,协商不成,诉讼或仲裁中申请工期鉴定。注意:若合同写了“逾期未申请视为放弃”,且你确实超期,才有索赔失权风险;监理签收本身不能证明他同意,但能证明你提过。建议建设工程律师尽早介入,把建设工程施工合同、工期顺延、不可抗力、重污染天气停工、地质资料错误、监理签证、逾期违约金、发包人原因、索赔失权这些证据链做扎实。

推荐咨询

曹江律师,麻烦问一下。2022年8月,我入职的那家建筑队让我帮忙采购一批劳保手套和反光背心,我以自己名义跟一个劳保用品商订了货,约定2022年9月10日前交货,总价3.6万。结果对方晚交了25天,害得我们工地被检查罚款。我扣了对方8000元当作违约金,对方现在起诉我要求支付全部货款和逾期利息。我们只有微信聊天、送货单和一张手写收据,没有正式买卖合同。曹江律师,这种逾期交货能不能抵货款?我扣违约金有没有法律依据?如果对方主张质量不合格,我又该怎么提质量异议?我需要在哪个法院应诉?

曹江
2026-09-27

李会军律师,我2020年10月借给合伙人28万元,用于我们共同经营的小装修队资金周转,借条写的是他个人名字,约定2021年10月还,利息年化18%。2022年3月我们散伙,他给我写了一份结算协议,说欠款转为退伙补偿,分12期还。结果只还了3期就停了。现在他名下有一套按揭房和一辆旧车,我担心执行难。请问这种算民间借贷还是合伙纠纷?结算协议能不能直接起诉?申请强制执行和财产保全哪个更有利?我在成都。

李会军
2026-09-27

颜木海律师,2023年5月我借给前同事8万元,他写了借条约定2023年12月31日前还清,月息1分。现在他电话不接、聊天软件不回,只还过5000元利息。我手里有借条、银行转账记录和聊天软件催款记录。他老婆说不知道这笔钱,也不想管。请问这属于民间借贷纠纷吗?能不能把他和他老婆一起起诉?如果起诉,要不要先做财产保全,本地法院管辖有没有问题?我担心他转移财产,急。

这事就是民间借贷纠纷,别慌。你是自然人出借,有借条、银行转账、微信聊天催款记录,证据链够。想把他老婆一起告,得看是不是夫妻共同债务:她签字、事后追认,或这笔钱用于家庭共同生活、共同经营才行。光说“不知道、不想管”,法院通常不认。建议你先告前同事,别为加她拖时间。 先去办这几步:一,去法院立案,管辖法院一般是被告住所地或合同履行地;你作为接受还款一方,本地法院通常能管。二,同步申请财产保全,急就走诉前财产保全,交担保或保险保函,30天内必须起诉;也可诉中保全。先查他房、车、银行卡、微信支付宝、股权。三,月息1分年化12%合法,已还5000利息可抵扣。四,借条、转账、微信聊天催款记录留好,诉讼时效没过。五,发现他转移财产给老婆,可另诉撤销或追加。具体以立案庭和证据为准。

颜木海
2026-09-27

2023年3月,我买了套精装房,合同约定2023年12月31日交房,结果验房时发现墙体渗水、地板空鼓、卫生间反味。开发商说先收房再维修,我拒绝收房,他们又发催告函说我逾期收房。急死了,请问精装房质量不合格能否拒绝收房?整改期间物业费谁承担?逾期交房违约金和维修责任可以同时主张吗?需要找机构做质量鉴定吗?

这种事别慌,先定性:精装房墙体渗水、卫生间反味,通常算影响正常居住,你有权拒绝收房;地板空鼓要看面积和严重程度,小修小补一般不能硬拒,但可要求先整改。开发商“先收房再维修”别轻易签,签了容易被认定已交付。 怎么解决:先去办书面《拒绝收房及整改催告函》,列明渗水、空鼓、反味,要求限期修好再交,保留照片视频、验房报告、快递底单。整改期间物业费,因开发商原因没交付,一般由开发商承担。逾期交房违约金和维修责任能同时主张,违约金算到实际整改合格交付那天。建议找有资质的房屋质量鉴定机构做鉴定,尤其渗水和反味,诉讼中可申请司法鉴定,费用可让败诉方担。协商不成,找住建局投诉或起诉。关键词:精装房验房、墙体渗水、地板空鼓、卫生间反味、逾期交房违约金、整改期间物业费、商品房质量鉴定、收房催告函、开发商维修责任。

殷凯
2026-09-27

金杰

建设工程施工合同专家

执业地区唐山
累计帮助+人

咨询动态

今天法律咨询

曹江律师,麻烦问一下。2022年8月,我入职的那家建筑队让我帮忙采购一批劳保手套和反光背心,我以自己名义跟一个劳保用品商订了货,约定2022年9月10日前交货,总价3.6万。结果对方晚交了25天,害得我们工地被检查罚款。我扣了对方8000元当作违约金,对方现在起诉我要求支付全部货款和逾期利息。我们只有微信聊天、送货单和一张手写收据,没有正式买卖合同。曹江律师,这种逾期交货能不能抵货款?我扣违约金有没有法律依据?如果对方主张质量不合格,我又该怎么提质量异议?我需要在哪个法院应诉?

曹江 律师已解答
今天法律咨询

李会军律师,我2020年10月借给合伙人28万元,用于我们共同经营的小装修队资金周转,借条写的是他个人名字,约定2021年10月还,利息年化18%。2022年3月我们散伙,他给我写了一份结算协议,说欠款转为退伙补偿,分12期还。结果只还了3期就停了。现在他名下有一套按揭房和一辆旧车,我担心执行难。请问这种算民间借贷还是合伙纠纷?结算协议能不能直接起诉?申请强制执行和财产保全哪个更有利?我在成都。

李会军 律师已解答
今天法律咨询

颜木海律师,2023年5月我借给前同事8万元,他写了借条约定2023年12月31日前还清,月息1分。现在他电话不接、聊天软件不回,只还过5000元利息。我手里有借条、银行转账记录和聊天软件催款记录。他老婆说不知道这笔钱,也不想管。请问这属于民间借贷纠纷吗?能不能把他和他老婆一起起诉?如果起诉,要不要先做财产保全,本地法院管辖有没有问题?我担心他转移财产,急。

颜木海 律师已解答
今天法律咨询

2023年3月,我买了套精装房,合同约定2023年12月31日交房,结果验房时发现墙体渗水、地板空鼓、卫生间反味。开发商说先收房再维修,我拒绝收房,他们又发催告函说我逾期收房。急死了,请问精装房质量不合格能否拒绝收房?整改期间物业费谁承担?逾期交房违约金和维修责任可以同时主张吗?需要找机构做质量鉴定吗?

殷凯 律师已解答